EDIFICACIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO, DISTRITO 31, XALAPA, VERACRUZ.

Solicitud de ofertas

Información general

México
   mex:03121001-013-09
   14 de Nov, 2009
   24 de Nov, 2009
   Español

Bienes, Obras y Servicios

Trabajos de construcción  

Texto original

      

EDIFICACIÓN TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO

DISTRITO 31 EN XALAPA, VER

Boulevard Culturas Veracruzanas No. 348, Colonia Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa, Veracruz

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL No. 03121001-013-09 EN LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA SU DESARROLLO Y LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA OBRA DE EDIFICACIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO, Dto.31, EN BOULEVARD CULTURAS VERACRUZANAS No.348 COLONIA RESERVA TERRITORIAL, C.P. 91096, XALAPA, VERACRUZ.

CONTENIDO

Glosario de términos.

  1. Nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante.

  1. Carácter de la licitación e idioma en que tendrán que presentarse las proposiciones.

  1. Descripción general de la obra y el lugar en donde se llevarán a cabo los trabajos.

  1. Porcentajes, forma y términos de los anticipos que, en su caso, se otorgarán.

  1. Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales y la fecha estimada de inicio de los mismos.

  1. Moneda en que se presentaran las proposiciones.

  1. Condiciones de pago.

  1. Presentación documental de proposiciones.

  1. Lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realización de los trabajos.

  1. Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones.

  1. Fechas, horas y lugares de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones; comunicación del fallo y firma del contrato.

  1. Presentación de escrito de contar con facultades para comprometerse por sí o por su representada.

  1. Acreditamiento de existencia legal y personalidad jurídica.

  1. Personas impedidas para participar.

  1. Escrito que deberán presentar quien pretenda participar y se encuentren en el supuesto del artículo 51 de la Ley.

  1. Acreditamiento de experiencia, capacidad técnica y financiera.

  1. Información base para preparar la proposición.

  1. Relación de materiales y equipo de instalación permanente que, en su caso, proporcionará la convocante.

  1. Información específica sobre las partes de los trabajos que podrán subcontratarse;

  1. Criterios para la evaluación de las proposiciones y la adjudicación de los contratos

  1. Causas de desechamiento de las proposiciones.

  1. Garantías que deban otorgarse.

  1. Modelo de contrato.

  1. Incumplimiento de la firma del contrato.

  1. Procedimiento de ajuste de costos.

  1. Integración de proposiciones técnicas y económicas.

  1. Relación de documentos que deberán integrar a las proposiciones.

  1. Domicilio de la Contraloría Interna del Tribunal Superior Agrario en que en su caso podrán presentarse inconformidades.

  1. Declaración de integridad.

  1. Requisitos generales adicionales.

Glosario de términos.

Documentación adicional a la propuesta técnica y económica:

Escrito 00 Manifestación bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse.

Escrito 01 Datos persona física

Escrito 02 Datos persona moral

Escrito 03 Declaración de no encontrarse en los supuestos de artículo 51 de la Ley

Escrito 04 Manifestación de que los estudios, planos, etc. Que hayan realizado son verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar.

Escrito 05 Manifestación de domicilio.

Escrito 06 Declaración de integridad

Escrito 07 Carta de manifestación de trabajadores con discapacidad

Escrito del 32-D

Anexo técnico

Anexos 01 manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajos y de haber asistido o no a las juntas de aclaraciones.

Anexo 02 Planeación Integral para realizar los trabajos

Anexo 07 Relación de maquinaria o equipo

Anexo económico.

Documento 01 Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo.

Documento 02 Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición.

Documento 03 Análisis calculo e integración del factor del salario real, así como el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas, e integración de los salarios.

Documento 03a Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.

Documento 03b tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios.

Documento 04 Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción.

Documento 05 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos.

Documento 06 Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento.

Documento 07 Utilidad propuesta por el licitante

Documento 08 Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos.

Documento 09 Catálogo de conceptos.

Documento 10 Programa de ejecución general de los trabajos.

Documento 11a Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de la mano de obra.

Documento 11b Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de la maquinaria y equipo de construcción.

Documento 11c Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicios, encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.


PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR CONVOCATORIA PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL, PARA LA EDIFICACIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO, Dto.31 EN XALAPA, VER.

El Tribunal Superior Agrario, en observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, por conducto de la Dirección General de Recursos materiales, establece la siguiente:

CONVOCATORIA

A la que deberán sujetarse todos los participantes a la Licitación Pública Nacional número 03121001-013-09 de obra pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, relativa a la “Ejecución de la EDIFICACIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO, Dto.31, EN BOULEVARD CULTURAS VERACRUZANAS No. 348, COLONIA RESERVA TERRITORIAL, C. P. 91096, XALAPA, VER.

  1. Nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante;

Convocante:

Tribunal Superior Agrario

A través de:

Dirección General de Recursos Materiales

Domicilio de la Convocante:

Niza No. 67, 2º Piso, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C. P. 06600, México, D. F.

  1. Carácter de la licitación e idioma en que tendrán que presentarse las proposiciones.

La presente Licitación es Nacional y no se realiza bajo la cobertura del capítulo de compras el sector público de algún tratado, por lo que el idioma en que deberán ser presentadas las propuestas es únicamente el idioma español.

  1. Descripción general de la obra y el lugar en donde se llevarán a cabo los trabajos.

La obra motivo de la presente convocatoria consiste en la ejecución del TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO, Dto.31, y se llevará a cabo en la Ciudad de Xalapa, Veracruz en Boulevard Culturas Veracruzanas No. 348, Colonia Reserva Territorial, C. P. 91096, Xalapa, Veracruz.


  1. Porcentajes, forma y términos de los anticipos que, en su caso, se otorgarán.

El Tribunal Superior Agrario, para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar, autorizará el pago en un sola exhibición antes del inicio de ejecución de los trabajos conforme al programa general de ejecución de los mismos, el 30% del importe total de la proposición del licitante ganador, siempre y cuando no rebase este mismo porcentaje de la asignación presupuestaria aprobada para el presente contrato. El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la determinación del costo financiero de su proposición.

  1. Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando la fecha estimada de inicio de los mismos.

El Tribunal Superior Agrario requiere que los trabajos se ejecuten en un plazo de 182 días naturales contados a partir de la fecha de inicio el día 16 de Diciembre de 2009, fecha que a su vez se señalará en el contrato.

Los licitantes deberán de formular los programas, de acuerdo al calendario de entregas indicado en el anexo técnico de la presente convocatoria, sin excederlo. Serán desechadas todas aquellas proposiciones que excedan el plazo de ejecución de la Obra o trabajos que El Tribunal Superior Agrario establece en esta convocatoria.

El licitante deberá tener en cuenta todas las circunstancias previsibles en forma general, que puedan influir en el costo y en el plazo de ejecución de la obra ya que no se admitirá sobrecosto de los precios unitarios, ni prórrogas por cualquier causa no imputable a la convocante que pudiera ocasionar aumento de costo y/o retraso en la ejecución de los trabajos; a menos que constituyan caso fortuito o fuerza mayor en los términos del contrato.

  1. Moneda en que se presentaran las proposiciones.

Los licitantes deberán presentar la propuesta y toda la documentación relacionada con la licitación en moneda nacional exclusivamente.

  1. Condiciones de pago.

Las condiciones de pago para la ejecución de los trabajos motivo de la presente convocatoria será sobre la base de precios unitarios, por lo tanto el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto de trabajo terminado.


  1. Presentación documental de proposiciones.

Para efectos de la presente convocatoria no se aceptaran propuestas por medios electrónicos, las proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por los licitantes o sus apoderados

  1. Lugar fecha y hora para la visita al sitio de realización de los trabajos.

Acto

Fecha

Hora

Visita al sitio de los trabajos

19-Nov-2009

11:00

El Tribunal Superior Agrario conducirá la visita en el sitio donde se efectuarán los trabajos, una sola vez, en la hora y fecha indicada. El lugar de reunión será en: Boulevard Culturas Veracruzanas No. 348 Colonia Reserva Territorial, C. P. 91096, Xalapa, Veracruz.

Se aclara que los costos en que incurran los licitantes para atender la visita serán por su cuenta y responsabilidad.

Los licitantes podrán optar por no asistir a la visita programada al sitio donde se efectuarán los trabajos motivo de esta licitación, pero tendrán que presentar en su propuesta técnica un escrito en el que manifiesten que conocen el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

A la visita de referencia, podrán asistir los interesados en participar en la presente licitación. La persona que represente al licitante en esta visita, será preferentemente un técnico capacitado con conocimiento del objeto de la presente licitación y con facultades para poder tomar decisiones, con la finalidad de que pueda identificar las características y/o circunstancias que influirán durante la ejecución de los trabajos.

  1. Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones.

Acto

Fecha

Hora

Junta de Aclaraciones

19 de Nov de 2009

12:30 hrs.

Sitio

Tribunal Unitario Agrario Dto. 31 en Av Miguel Alemán No. 33 altos, esq. Miami, Col Aguacatal, C.P. 91030, Xalapa, Ver. telf. 012288426451

La convocante realizará una junta de aclaraciones a la convocatoria de la licitación, siendo optativa para los licitantes la asistencia a la misma. De resultar modificaciones, en ningún caso podrán consistir en la sustitución o variación sustancial de los trabajos convocados originalmente, o bien, en la adición de otros distintos.

Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la junta de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

Para la junta de aclaraciones se considerará lo siguiente:

La junta de aclaraciones será presidida por el servidor público designado por la convocante, quién será asistido por un representante del área requirente de los trabajos, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante (ESCRITO 01 Y 02).

Las solicitudes de aclaración, podrán entregarse personalmente en la junta de aclaraciones, o enviarse a través de Compranet, según corresponda, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta.

De la junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas de la convocante.

  1. Fechas, horas y lugares de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones; comunicación del fallo y firma del contrato.

Acto

Presentación y Apertura de proposiciones

Fallo

Firma del contrato

Fecha

30 de Noviembre. de 2009

7 de Diciembre de 2009

11 de Diciembre de 2009

Hora

11:00 Hrs.

11:00 Hrs.

12:00 Hrs.

Lugar

Tribunal Unitario Agrario dto. 31 en Av Miguel Alemán No. 33 altos, esq. Miami, Col Aguacatal, C.P. 91030, Xalapa, Ver. telf. 012288426451

Niza No. 67, 2º Piso, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C. P. 06600 México, D. F.

  1. Presentación de escrito de contar con facultades para comprometerse por sí o por su representada

Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones motivo de la presente convocatoria, bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica. Preferentemente en los ESCRITO 01 Y 02.

La entrega se hará de manera personal y en el acto de presentación y apertura de proposiciones, en sobre cerrado. La documentación distinta a la propuesta técnica y económica podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera de dicho sobre. No se aceptarán proposiciones presentadas a través de Compranet,

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la proposición y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción del Tribunal Superior Agrario, las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la proposición deberá ser firmada autógrafamente por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas.

Cuando la proposición ganadora de la licitación haya sido presentada en forma conjunta, el contrato deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios o mancomunados, según se establezca en el propio contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposición conjunta puedan constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de proposición conjunta, siempre y cuando se mantengan en la nueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio.

Para facilitar el procedimiento de contratación, los interesados podrán presentar con anterioridad al acto de recepción y apertura de proposiciones la documentación distinta a las proposiciones técnica y económica para que el Tribunal Superior Agrario efectúe revisiones preliminares respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados. Esta documentación se

podrá enviar en su versión electrónica al correo rmateriales@tribunalesagrarios.gob.mx

Para efecto de valorar las propuestas de los participantes en la presente licitación, se dará preferencia, en igualdad de condiciones, a la especialidad, experiencia y capacidad técnica de los interesados, así como a aquellos contratistas que tengan un historial de cumplimiento satisfactorio de los contratos sujetos a esta Ley.

El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

  1. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido;
  2. De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público designado por el Tribunal Superior Agrario, rubricarán los documentos que contengan la propuesta económica y el programa general de ejecución de los trabajos.
  3. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas; de ser necesario modificar la programación original de los actos de fallo y firma del contrato, se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación y firma del contrato; la fecha de comunicación del fallo deberá quedar comprendida dentro de los treinta días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de treinta días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo.

Las proposiciones deberán presentarse encarpetadas y foliadas en un sobre cerrado dirigidas al Tribunal Superior Agrario en forma impresa y en medio magnético en un C.D. en programa de EXCEL, con firma autógrafa de la persona que tenga poder legal para tal efecto, de todos los documentos en donde aparezca el nombre y cargo del representante legal, siendo motivo de descalificación la falta de firma de alguno de ellos, el resto de los documentos bastara con que sean rubricados.

El servidor público que la convocante designe para presidir los actos de esta licitación, será la única persona facultada para aceptar o desechar las propuestas y en general, para tomar todas las decisiones durante la realización del acto.

La convocante se abstendrá de recibir cualquier propuesta que se presente después de la fecha y hora establecidas en esta convocatoria, el evento iniciará a la hora señalada, con el registro de los licitantes presentes y la recepción de sus propuestas, entregando al servidor público que presida el acto, en sobre cerrado, la propuesta técnica y la propuesta económica, la documentación distinta a las propuestas anteriores podrá ser entregada en el mismo sobre o por separado.

  1. Acreditamiento de existencia legal y personalidad jurídica.

La forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, para efectos de la suscripción de las proposiciones y, en su caso, firma del contrato, será la que a continuación se indica, debiendo proporcionar una dirección de correo electrónico, en caso de contar con él.

Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición;

Escrito mediante el cual el representante del licitante, manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que deberá contener los datos siguientes. (ESCRITO 01)

  1. De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado; asimismo, los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio.(ESCRITO 02)

  1. Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposición, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado.

Previamente a la firma del contrato, el licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente.

En caso de que el licitante entregue información de naturaleza confidencial, deberá señalarlo expresamente por escrito a la convocante, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para dar cumplimiento a la misma, de conformidad con el artículo 23 último párrafo del Reglamento.

La persona que asista a entregar la propuesta, podrá hacerlo con una carta poder simple e identificación oficial (el no presentar esta carta, no será motivo de desechamiento). La persona que suscriba la propuesta en la licitación es la que debe firmar el documento mencionado anteriormente.

  1. Personas impedidas para participar.

En la presente licitación no se permitirá la participación de las personas que se encuentren en los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 penúltimo párrafo de la Ley (ESCRITO 03).

  1. Escrito que deberán presentar quienes pretendan participar y se encuentren en el supuesto del artículo 51 de la Ley.

Las personas a que se refiere el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 51 de la Ley, que pretendan participar en el procedimiento de contratación motivo de la presente convocatoria deberán manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad que los estudios, planes o programas que previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado; En el caso de que la manifestación se realice con falsedad, se sancionará al licitante conforme al Título Sexto de la Ley (ESCRITO 04).

  1. Acreditamiento de experiencia, capacidad técnica y financiera.

De acuerdo a lo establecido en la Ley, los requisitos que deben cubrir los licitantes para acreditar su experiencia y capacidad técnica y financiera para participar son los siguientes:

  1. Currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de las obras, los que deberán tener experiencia en obras con características técnicas y magnitud similares;

  1. Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso;

  1. Documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales deberán integrarse al menos por los estados financieros dictaminados de los dos años anteriores y el comparativo de razones financieras básicas, salvo en el caso de empresas de nueva creación, las cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones;

  1. Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto (ESCRITO 05).

  1. Acreditar el capital contable requerido de $ 12,000,000.00 (Doce Millones de Pesos 00/100 M.N.), Mediante declaración anual de impuestos federales o balance general dictaminado del ejercicio 2008. En el caso de empresas de nueva creación, deberán exhibir el balance actualizado al mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta anexando copia de la cédula del contador público que emite los estados financieros.

  1. Información base para preparar la proposición.

La ejecución de la obra motivo de la presente convocatoria se sujetará conforme a lo estipulado en los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, las nomas de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares que en forma de anexo se incluyen en la presente convocatoria como sigue:

Anexo XVII-1

Relación de planos.

Proyecto arquitectónico y de ingeniería según lo indicado en la relación de planos.

Anexo XVII -2

Normas de calidad de los materiales, Especificaciones Generales y Particulares.

Anexo XVII -3

Catálogo de Conceptos y Cantidades de Obra (Documento 09)

A los interesados en participar en la licitación motivo de la presente convocatoria, el Tribunal Superior Agrario aclara que la información necesaria para la integración de sus propuestas técnicas y económicas esta a su disposición en la página de Compranet o en su caso podrán obtenerla de forma electrónica y gratuita en la dirección electrónica www.tribunales agrarios.gob.mx o bien en las oficinas de la Dirección General de Recursos Materiales del Tribunal Superior Agrario.

  1. Relación de materiales y equipo de instalación permanente que, en su caso, proporcionara la convocante.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 fracción XIX de la Ley, el Tribunal Superior Agrario manifiesta que no proporcionará ningún material o equipo de instalación permanente.

  1. Información específica sobre las partes de los trabajos que podrán subcontratarse;

El Tribunal Superior Agrario establece que para esta licitación no será objeto de subcontratación ninguno de los trabajos, de conformidad en lo estipulado en el artículo 31 fracción XXI de la Ley.

  1. Criterios para la evaluación de las proposiciones y la adjudicación de los contratos,

De conformidad con lo establecido por el artículo 38 de la Ley el Tribunal Superior Agrario hará la evaluación de las proposiciones y verificará que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en la presente convocatoria, para tal efecto, la convocante establece el procedimiento y los criterios detallados para determinar la solvencia de las proposiciones, según las características, complejidad y magnitud de los trabajos motivo de la presente licitación.

La convocante evaluará y comparará las ofertas que hayan sido aceptadas para su análisis cualitativo y verificará que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria de la presente licitación, para tal efecto, la convocante evaluará en dos etapas:

  1. Evaluación técnica

La convocante verificará el cumplimiento de cada uno de los requisitos solicitados, incluyendo el contenido de éstos, conforme a lo dispuesto en el Reglamento y a los siguientes aspectos:

  1. Que cada documento contenga toda la información solicitada.
  2. Que en su caso, haya realizado los cambios autorizados en la junta de aclaraciones,
  3. Que los profesionales técnicos al servicio del licitante que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los trabajos.
  4. Que los licitantes cumplan los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica en este aspecto se considerará entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en obras similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionadas con la ejecución de los trabajos.
  5. Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos motivo de esta licitación.
  6. Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos.
  7. Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el licitante conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición.
  8. Que los estados financieros de los licitantes, sean conforme a las razones financieras básicas que presenten y se revisarán los siguientes aspectos:

  1. Que el capital neto de trabajo del licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar, de acuerdo con el análisis financiero presentado.
    1. Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones.
    2. El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa.

  1. De los programas:

  1. Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido en esta convocatoria por el Tribunal Superior Agrario.
  2. Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos.
  3. Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en el procedimiento constructivo a realizar.
  4. Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los programas.

  1. De la maquinaria y equipo:

  1. Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de esta licitación, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante.
  2. Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por el licitante, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse, y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por el contratista.
  3. Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de estos sean considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

  1. De los materiales:

  1. Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y la disposición final en el sitio de la obra, y en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate.
  2. Que las características, especificaciones y calidad de los materiales, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en esta convocatoria.

  1. De la mano de obra:

  1. Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos.
  2. Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos.
  3. Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos más significativos.

II. Evaluación económica

De las propuestas, se considerará que contengan lo dispuesto en el Reglamento, como sigue:

  1. Que cada documento contenga toda la información solicitada.
  2. Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos individualmente, conformando la propuesta total.
  3. Del presupuesto de obra, se revisará:

  1. Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario.
    1. Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deben ser coincidentes, en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis.
    2. Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente, en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones.
    3. Que el catálogo de conceptos contenga, en su caso, los cambios autorizados en la junta de aclaraciones.

4.Que análisis, cálculo e integración de los precios unitarios se haya estructurado y realizado de acuerdo con lo siguiente:

  1. Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales.
  2. Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción.
  3. Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado.
  4. Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme lo previsto en el Reglamento.
  5. Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya determinado, aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate.
  6. Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados.

5. Del análisis de costos directos, se revisará:

  1. Que se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el Reglamento según el formato proporcionado, debiendo además considerar:
  2. Que los costos de los materiales considerados por el licitante, sean congruentes con la relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en esta convocatoria.
  3. Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante, sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos.
  4. Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de estos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde se vayan a realizar los trabajos.

6. Del análisis de costos indirectos, se revisará:

  1. Que se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el Reglamento según el formato proporcionado, debiendo además considerar:
  2. Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo.
  3. Que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra.
  4. Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a la presente convocatoria, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario específico.

7. Del análisis y cálculo del costo por financiamiento se revisará:

  1. Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al contratista, durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago; deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de los anticipos.
  2. Que el costo por financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos.
  3. Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico, mismo que se recomienda ser señalado en el análisis, anexado copia fotostática de la publicación tomada como referencia sin que falta de presentación sea motivo de descalificación.
  4. Que el costo del financiamiento sea congruente con los programas valorizados con montos mensuales presentados.
  5. Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea congruente con lo que se establece en esta convocatoria.

8. Se verificará que el cálculo e integración del cargo por utilidad, se haya estructurado y determinado considerando que dentro de su monto, queden incluidas la ganancia que el contratista estima que debe percibir por la ejecución de los trabajos, así como las deducciones e impuestos correspondientes.

9. Se verificará que los cargos adicionales motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos, indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad, sólo consideren el cargo referente a inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública, establecido en la Ley Federal de Derechos.

10. Se verificará que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que la integran.

11.-Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, así como con los programas presentados en la propuesta técnica.

En la presente convocatoria se utilizará el mecanismo establecido en el artículo 37A del Reglamento para calificar la evaluación de las propuestas presentadas conforme a lo siguiente:

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque reúnen las condiciones antes señaladas, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado, que será aquella que otorgue mayor certeza en la ejecución y conclusión de los trabajos que pretendan contratarse, por asegurar las mejores condiciones de contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Para tales efectos, la adjudicación del contrato a la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado, se hará a través del mecanismo que atienda a las condiciones, criterios, parámetros y su correspondiente valoración en puntaje, en los siguientes términos:

  1. Relativo al Precio.

Representado por la proposición solvente cuyo precio o monto sea el más bajo, o la de menor valor presente, la que tendrá una ponderación de: 50 puntos.

En estos términos, la puntuación que se le asigne a las demás proposiciones que hayan resultado solventes se determinará atendiendo a la siguiente fórmula:

PAj = 50(PSPMB/PPj) Para toda j = 1, 2,…..,n

Donde:

PAj = Puntos a asignar a la proposición “j”

PSPMB = proposición solvente cuyo precio es el más bajo, o la de menor valor presente.

PPj = Precio de la proposición “j”

El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluación.

Cuando en las bases de los procedimientos de contratación se indique expresamente para efectos del criterio precio el relativo al menor valor presente, se podrán considerar los gastos de inversión, de operación, de mantenimiento y de consumo, entre otros, así como el valor de rescate de las obras de que se trate, indicándose expresamente, cuando menos, el horizonte a considerar, la tasa de descuento y la forma en que el licitante incluirá en su proposición los gastos y el valor de rescate referidos.

Las dependencias y entidades podrán optar por utilizar el método de valor presente, cuando la obra o servicios relacionados con las mismas se encuentren asociados a la producción de bienes y servicios en los que sea posible cuantificar los ingresos y egresos que se producirán en un determinado tiempo.


  1. Criterio relativo a la Calidad.

La calidad atenderá a los rubros de especialidad, experiencia y capacidad técnica en los términos del último párrafo del artículo 36 de la Ley. Dichos rubros, en su puntaje, deberán tener una ponderación en conjunto de 20 puntos. Los 20 puntos se distribuirán como sigue:

  1. Especialidad.- Mayor número de contratos de obras ejecutadas de la misma naturaleza a los que se convocan en un plazo máximo de cinco años previos a la fecha de publicación de la convocatoria. Para este rubro se asignará una ponderación de 5 puntos.

  1. Experiencia.- Mayor tiempo del licitante realizando obras similares en aspectos relativos a monto, complejidad o magnitud. Para este rubro se asignará una ponderación de 5 puntos. En caso de que se indique más de uno de los aspectos anteriores, los 5 puntos se distribuirán proporcionalmente.

  1. Capacidad Técnica.- Se asignará un puntaje de 10 puntos, distribuidos como sigue:

  1. Mayor experiencia laboral del personal responsable de los trabajos convocados en la materia objeto de la contratación, de conformidad con la información proporcionada en términos del artículo 26 del presente Reglamento. Se asignarán 3 puntos.

  1. Ausencia de antecedentes de afectación de garantías por vicios ocultos o de mala calidad de los trabajos, o su equivalente en el extranjero en un lapso no mayor a cinco años. Se asignarán 3 puntos.

  1. Certificación relacionada con el objeto de la obra o servicio a contratar en materia de calidad, seguridad o medio ambiente. Se asignarán 4 puntos. En caso de seleccionar más de una certificación de las antes señaladas los 4 puntos se distribuirán proporcionalmente.

La certificación antes aludida deberá ser emitida conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

  1. Criterio relativo al Financiamiento.

Se ponderará la proposición que aporte las mejores condiciones de financiamiento para el Tribunal Superior Agrario, el horizonte a considerar es el plazo de ejecución de los trabajos y la tasa líder será CETES ó TIIEE a 28 días,. Su ponderación será de 10 puntos.

  1. Criterio relativo a la Oportunidad.

Que se hayan ejecutado obras con contratos terminados en costo y tiempo en los términos del último párrafo del artículo 36 de la Ley, considerando los siguientes rubros que en su puntaje en conjunto tendrá una ponderación de 10 puntos. Los diez puntos se distribuirán como sigue:

a. Grado de cumplimiento en los contratos celebrados y concluidos por el licitante en un lapso no mayor a cinco años previos a la publicación de la convocatoria, para lo cual se dividirá el monto de las penas convencionales aplicadas entre el valor total del contrato. Cuando se trate de varios contratos, el grado de cumplimiento se aplicará para cada contrato y el resultado se ponderará con el valor que se obtenga de dividir el monto de cada uno de los contratos considerados en el ejercicio entre su sumatoria total. Al mayor grado de cumplimiento se asignarán 5 puntos.

b. Que los contratos de obra pública celebrados en un lapso no mayor a cinco años previos a la publicación de la convocatoria, no hayan sido objeto de rescisión administrativa o de alguna figura jurídica equivalente en el extranjero. Se asignarán 5 puntos.

Para valorar la puntuación a que se refieren los incisos anteriores, el Tribunal Superior Agrario solicita a los licitantes, una manifestación bajo protesta de decir verdad que la información proporcionada es verídica en la cual otorguen su conformidad para su verificación.

La suma de los cuatro criterios anteriormente descritos será menor o igual a 90 puntos.

Para la asignación de puntos de los criterios establecidos en las fracciones II a IV, a cada una de las proposiciones determinadas como solventes, se aplicará una regla de tres simple, considerando como base la proposición solvente que reciba mayor puntaje en cada uno de los criterios enunciados.

Atendiendo a lo anterior, la proposición solvente económicamente más conveniente para el Estado será aquella que reúna la mayor puntuación conforme a la valoración de los criterios y parámetros anteriormente mencionados, siempre y cuando su precio o importe no exceda el monto de inversión autorizada.

La convocante con base en el análisis comparativo que elabore de las proposiciones admitidas y en su propio presupuesto para la ejecución de los trabajos motivo de esta licitación, formulará el dictamen que servirá como fundamento para el fallo.

Cuando se deseche alguna propuesta, la convocante entregará a cada licitante, a través de un escrito independiente las razones y fundamentos para desecharla, con base en el dictamen que sirvió para emitir el fallo.

Una vez hecha la evaluación de las propuestas presentadas en esta licitación, el contrato se adjudicará a aquel cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato.

Si resulta que dos o más propuestas son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados en esta convocatoria, la convocante, adjudicará la obra en igualdad de condiciones, a la empresa que tenga en su planta laboral un 5% de personas con discapacidad, cuya alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se haya dado con seis meses de antelación al momento del cierre de la licitación. Para el caso de que exista empate técnico entre los licitantes cuyas proposiciones resulten solventes, éste se resolverá en términos del último párrafo del artículo 38 de la Ley. Se entiende que existe empate técnico cuando dos o más licitantes oferten el mismo precio y el criterio de adjudicación utilizado sea el contenido en el artículo 37 C de este Reglamento, o bien, cuando obtengan el mismo puntaje como resultado de la aplicación del mecanismo de adjudicación previsto en el artículo 37 A de este Reglamento.

Si no fuere factible resolver el empate en los términos anteriormente mencionados, la adjudicación se efectuará en favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre la convocante en el propio acto de fallo, el cual consistirá en la participación de un boleto por cada proposición que resulte empatada y depositados en una urna, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del licitante ganador y, posteriormente, los demás boletos empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones.

Al finalizar la evaluación de las proposiciones el Tribunal Superior Agrario emitirá un dictamen en que se hará constar los aspectos siguientes:

  1. Los criterios utilizados para la evaluación de las proposiciones;
  2. La reseña cronológica de los actos del procedimiento;
  3. Las razones legales, técnicas o económicas por las cuales se aceptan o desechan las proposiciones presentadas y el nombre de los licitantes;
  4. Relación de los licitantes cuyas proposiciones se calificaron como solventes, ubicándolas de menor a mayor, de acuerdo con sus montos;
  5. Los criterios de adjudicación del contrato, así como el resultado de la aplicación y la relación de licitantes con sus puntajes del mayor al menor;
  6. La fecha y lugar de elaboración, y
  7. Nombre, firma y cargo de los servidores públicos encargados de su elaboración y aprobación.

Con base en este dictamen, el Tribunal Superior Agrario entregara a cada licitante cuya proposición haya sido desechada, a través de un escrito independiente, las razones y fundamentos para ello.

Las proposiciones desechadas durante la licitación pública o invitación a cuando menos tres personas, podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las proposiciones deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la convocante podrá proceder a su devolución o destrucción

El fallo que emita el Tribunal Superior Agrario contendrá lo siguiente:

  1. Nombre del participante ganador y el monto total de su proposición, acompañando copia del dictamen.
  2. La forma, lugar y plazo para la presentación de las garantías;
  3. Lugar y plazo para la entrega de los anticipos;
  4. El lugar y fecha estimada en que el licitante ganador deberá firmar el contrato, y
  5. La fecha de inicio de los trabajos y el plazo de ejecución de los mismos.

En junta pública se dará a conocer el fallo, comenzando con la lectura del resultado del dictamen que sirvió de base y debiendo levantar el acta donde conste la participación, así como la información antes requerida.

Con el fallo y el modelo de contrato contenido en la presente convocatoria, el licitante ganador deberá tramitar las garantías a que hace referencia la Ley y el Reglamento.

  1. Causas de desechamiento, de las proposiciones.

Si el Tribunal Superior Agrario comprueba que algún licitante ha acordado con otro y otros elevar el costo de los trabajos o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes, desechará su propuesta.

De igual forma la convocante desechará la propuesta durante o posterior al acto de apertura si de la revisión encuentra que incumple en uno de los siguientes puntos:

  1. La presentación incompleta o la falta de cualquier documento requerido en esta convocatoria.
    1. El incumplimiento de alguna de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante.
    2. La consignación de datos sobre costos, precios o montos en alguno de los documentos de la propuesta técnica.
    3. La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en la ley.
    4. Cuando el programa no esté particularizado, para la obra que se licita.
    5. Cuando la propuesta incumpla en alguno de los puntos de evaluación marcados en el numeral XX de la convocatoria.
    6. Cuando la información que haya proporcionado el licitante resultara falsa.
    7. Cuando el licitante se encuentre sujeto a suspensión de pagos o declarado en estado de quiebra, aun en fecha posterior a la apertura de proposiciones de esta licitación.
    8. Cuando el importe total de la propuesta, sea de tal forma bajo, que la convocante considere que el licitante no podrá ejecutar la obra sin pérdida, elaborando para tal fin cuadro comparativo de los precios unitarios que impacten por la volumetría a ejecutar en la obra, en la cual si a costo directo presenta pérdidas, no se tomará en cuenta el monto que propone de indirectos por ser estos gastos para la ejecución de la obra, se declarará insolvente la propuesta, lo cual se traducirá en falta de cumplimiento al contrato, o si contienen precios unitarios evidentemente desproporcionados si discrepan de una manera inconveniente de los de la región donde se realizarán los trabajos motivo de esta licitación, aún cuando haya recibido fallo técnico favorable resultando aceptada su propuesta en el análisis técnico de las mismas.
    9. Cuando los programas de ejecución no son factibles de realizar con los recursos considerados por el licitante, o que las características, especificaciones y calidad de los materiales que deban de suministrar no son los requeridos por la convocante.
    10. Cuando el catálogo de conceptos no esté llenado a máquina o en computadora o a mano de forma legible.
    11. Cuando no presente el importe total de la propuesta o no se presente debidamente el resumen total de la misma.
    12. Cuando presenten discrepancias los datos del monto de la propuesta asentados en el escrito de la propuesta, el monto total del catálogo de conceptos y el monto asentado en el resumen total de la propuesta.
    13. Cuando presente documentos o requisitos ilegibles.
    14. Cuando en los análisis de precios unitarios, hagan intervenir destajos, lotes o precios globales por concepto de mano de obra, materiales y equipo o cuotas de obligación patronal como: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).
    15. Cuando los precios unitarios analizados detalladamente no coincidan con el o los asentados en el catálogo de conceptos.
    16. Cuando omita asentar con número y/o letra, uno o varios precios unitarios del catálogo de conceptos.
    17. Si convienen precios que sean desproporcionados en relación con los vigentes en el mercado o el precio del insumo es incongruente con las especificaciones de los requeridos.
    18. Cuando use corrector, así como tachaduras o enmendaduras o altere cualquier dato, descripción, cantidad y/o unidad asentada por la convocante en el catálogo de conceptos, sólo se aceptará como correcto el o los cambios que se susciten en la junta de aclaraciones de esta licitación.
    19. Cuando la planeación integral de los trabajos y el procedimiento constructivo no tenga concordancia con la obra a ejecutar,
    20. Que presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por sí mismo o formando parte de cualquier empresa o asociación.

  1. Garantías que deban otorgarse.

Cuando la forma de garantía sea mediante fianza, se observará lo siguiente:

  1. La póliza de garantía deberá prever como mínimo las siguientes declaraciones:

  1. Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;
    1. Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la dependencia o entidad;
      1. Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente, y
        1. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida;

  1. En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas al contratista, derivadas de la formalización d convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza;

  1. Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo del contratista y éste efectúe la totalidad del pago en forma incondicional, las dependencias y entidades deberán liberar la fianza respectiva, y

  1. Cuando se requiera hacer efectivas las fianzas, las dependencias deberán remitir a la Tesorería de la Federación, dentro del plazo a que hace referencia el artículo 143 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, la solicitud donde se precise la información necesaria para identificar la obligación o crédito que se garantiza y los sujetos que se vinculan con la fianza, debiendo acompañar los documentos que soporten y justifiquen el cobro; tratándose de entidades, en el mismo plazo se remitirá al área correspondiente.

El licitante al que se le adjudique el contrato respectivo deberá garantizar:

  1. Aplicación del anticipo.

Para garantizar la correcta inversión y/o aplicación del anticipo otorgado, el licitante al que se le asigne el contrato, deberá presentar fianza por el importe total del anticipo incluyendo el I. V. A., otorgada por una Institución afianzadora autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a favor de la Tesorería de la Federación, en la cual se deberá declarar que los recursos asignados se aplicarán debidamente, se efectuará la exacta amortización y en su caso la devolución total o parcial de los anticipos otorgados.

La garantía indicada deberá ser presentada previamente a la entrega del anticipo, dentro de los 4 días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, con el fallo y el modelo de contrato respectivo, podrá realizar el trámite de obtención de la garantía y cuya póliza deberá contener además de las declaraciones anteriores expresamente lo siguiente:

  1. Se expide de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

  1. Se otorga a favor de la Tesorería de la Federación, por la cantidad de $______ (con letra) correspondiente al 100% (cien por ciento), del monto total del anticipo incluyendo el I.V.A.

  1. La fianza garantiza la debida aplicación del anticipo de acuerdo con todas y cada una de las obligaciones a cargo del contratista atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrato y sus anexos.

  1. La vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpla con su objetivo, de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previsto en el contrato y actos administrativos.

  1. Esta garantía estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia. Asimismo, esta fianza permanecerá en vigor aún en los casos en que “El Tribunal Superior Agrario” otorgue prórroga o esperas a “el contratista” para el cumplimiento de sus obligaciones.

  1. Para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito del Tribunal.

  1. La afianzadora se somete a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la ciudad de México, Distrito Federal, renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

B. Cumplimiento de contrato.

El licitante ganador deberá presentar ante la convocante, a más tardar el día de de 2009 e invariablemente antes de la firma del contrato, original de la póliza de la fianza, otorgada por una institución afianzadora autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a favor de la Tesorería de la Federación, por un monto igual al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato (sin incluir el Impuesto al Valor Agregado), y la redacción de la fianza que garantice el cumplimiento del contrato deberá contener además de las declaraciones anteriores, lo siguiente:

Que es a favor de la Tesorería de la Federación; para garantizar a “nombre del Licitante ganador” el cumplimiento de todas las estipulaciones conferidas en el contrato número ___________, por el importe del 10% (diez por ciento) del monto total del mismo antes de IVA, y el cumplimiento de cada una de las obligaciones a su cargo, derivados de la licitación pública nacional número _______________ por el monto de $___________ (número y letra).

En la redacción de la garantía se deberán transcribir las siguientes cláusulas:

“Esta garantía estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del pedido principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia asimismo esta fianza permanecerá en vigor aún en los casos en que el Tribunal otorgue prórrogas o esperas al prestador del servicio para el cumplimiento de sus obligaciones.”

“La Institución de fianzas, acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso del cobro de intereses que prevé el artículo 95 bis del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe que la póliza de fianza requerida.”

“La presente garantía de cumplimiento únicamente podrá ser liberada mediante escrito de la Dirección General de Recursos Materiales del Tribunal.”

La vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpla su objetivo, de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previsto en los pedidos y actos administrativos.

C. Por defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad que incurra el contratista.

Concluidos los trabajos, no obstante su recepción formal el contratista, de conformidad con lo establecido en la Ley, quedará obligado a responder de los defectos que resultaron en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Los trabajos se garantizarán por un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, el contratista, a su elección deberá constituirá fianza por el equivalente al 10% del monto total ejercido ó presentar carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% del mismo monto.


  1. Modelo de contrato.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA EDIFICACION DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO, DTO. NO. 31, UBICADO EN CALLE DE _____________ NO. ___, COL. ________________, C.P. _____, XALAPA, VER., QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO, POR CONDUCTO DE SU OFICIALIA MAYOR, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO _________________, EN SU CALIDAD DE OFICIAL MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO, EN LO SUCESIVO “EL TRIBUNAL”, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA ___________________, EN LO SUCESIVO “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR _________________, EN SU CARACTER DE ___________________, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S

1. “El Tribunal” declara que:

  1. Es un órgano federal dotado de plena jurisdicción y autonomía, con personalidad jurídica y con la capacidad legal para celebrar el presente contrato, conforme a lo previsto en el artículo 27 fracción XIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, creado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de enero de 1992.

  1. Su Oficial Mayor cuenta con las facultades necesarias para celebrar el presente contrato en términos de la fracción VII del artículo 32 del Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios.

  1. Tiene establecido su domicilio en la calle de Orizaba No. 16, 3er. Piso, colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, en esta Ciudad de México, Distrito Federal, mismo que se señala para todos los efectos legales de este contrato.

  1. La adjudicación del presente contrato se realizó en los términos del artículo 27 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

  1. Para cubrir las erogaciones derivadas del presente contrato, cuenta con la disponibilidad de recursos en la partida presupuestal correspondiente, debidamente autorizada por la Dirección General de Recursos Financieros del propio Tribunal.

2. “El Contratista” declara que:

  1. Es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas tal como lo acredita con el testimonio de la Escritura Pública No. _____, Volumen ___, pasada ante la fe del Licenciado ______________, Notario Público No. ___ en ________, de __ de _____ de ____, inscrita en el Registro Público de Personas Morales en el Folio No. _____ de __ de ________ de _____.

  1. Su representante legal, acredita su personalidad mediante el testimonio de la Escritura Pública No. _____, Volumen __, pasada ante la fe del Licenciado __________________, Notario Público ___ en ___________, de __ de _______ de _____, representación que, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no le ha sido revocada, modificada ni limitada en forma alguna.

  1. Su actividad preponderante es __________________________________.

  1. Conoce plenamente el sitio en donde se llevarán a cabo los trabajos objeto de este contrato, en virtud de que fueron debidamente inspeccionados, conociendo en consecuencia el alcance de los mismos, así como los factores que intervinieron en su ejecución.

  1. Tiene establecido su domicilio en la calle __________________ No. ___, Colonia ________, Delegación ______________, Código Postal ____, en ______________, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

  1. Se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con el número ______________.

  1. Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación, el contratista se compromete a presentar el documento actualizado expedido por el SAT, en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo al escrito 32-D de esta convocatoria.

Expuesto lo anterior, las partes se obligan de conformidad con las siguientes:

C L A U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “El Tribunal” contrata a “El Contratista” para la ejecución de las obras de construcción del Tribunal Unitario Agrario, Distrito No. 31, cuya ubicación será en Calle ______________ No. ____, Col. ________________, C.P. ________, Xalapa, Ver.; en lo sucesivo “La Obra”, y “El Contratista” se obliga a ejecutarla hasta su total terminación.

SEGUNDA.- VIGENCIA DEL CONTRATO: El presente contrato tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma y continuará en vigor en tanto no se extingan en su totalidad los derechos y obligaciones que del mismo se deriven, sin perjuicio de lo estipulado en la cláusula que antecede.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: “El Contratista”, se obliga a ejecutar “La Obra” en un plazo de ___días naturales, con fecha de inicio el __ de __________ de ____ y conclusión el __ de _________ de _____, de conformidad con el presente contrato, sus anexos y programa de obra correspondiente, que se integran firmados por las partes al presente instrumento jurídico.

CUARTA.- MONTO DEL CONTRATO: “El Tribunal” se obliga a pagar a “El Contratista” por la obra que se refiere en la Cláusula Primera, la cantidad total de $____________ (CANTIDAD CON LETRA PESOS __/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado.

El precio total del presente contrato no podrá rebasar el monto señalado en el párrafo que antecede, por lo que todo costo adicional, deberá contar previamente con la autorización y disponibilidad presupuestal correspondiente a través del convenio modificatorio que en su caso se suscriba entre las partes, con fundamento en los artículos 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 69 de su Reglamento; en el supuesto contrario, “El Tribunal” no adquirirá responsabilidad alguna y toda erogación será a cargo y cuenta de “El Contratista”.

Asimismo, “El Contratista” acepta y conoce la retención del cinco al millar a que se refiere el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.

QUINTA.- FORMA DE PAGO: El pago se efectuará en moneda nacional a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF), para ello previamente “El Contratista” deberá exhibir la constancia de la Institución Bancaria que maneje su cuenta de cheques, proporcionar el número de cuenta en 11 posiciones, así como la “clabe” interbancaria estandarizada con 18 posiciones, lo cual permitirá a “El Tribunal” realizar transferencias electrónicas de fondos a través del SIAFF.

“El Contratista” recibirá de “El Tribunal” como pago total por unidad de concepto de trabajo terminado, por la ejecución satisfactoria en el periodo pactado de los trabajos objeto del presente contrato, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de trabajo realizadas.

“El Contratista” es el responsable de acompañar a cada estimación la documentación que acredite su procedencia de pago y para tal efecto, de conformidad con el artículo 102 del Reglamento de la Ley, la residencia de obra establecerá en la propia bitácora de los trabajos dichos documentos, atendiendo las características, complejidad y magnitud de los mismos.

Los importes una vez analizados y calculados deberán considerar para su pago los derechos e impuestos que le sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales. “El Contratista” será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta, no será motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la ley.

Con periodicidad no mayor de un mes en las fechas que “El Tribunal” determine, “El Contratista” presentará las estimaciones ante la residencia de la obra, dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiera fijado “El Tribunal”, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales siguientes a su presentación, gestionando ante “El Tribunal” la tramitación del pago respectivo. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

En todos los casos, el residente de obra hará constar en la bitácora la fecha en que se presenten las estimaciones.

En los casos de que “El Contratista” no presente las estimaciones en el plazo establecido en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la estimación se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello de lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de “El Contratista”.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de “El Tribunal”, bajo su responsabilidad en un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra y que el contratista haya presentado la factura correspondiente, plazo que se hará constar en la bitácora de los trabajos en las propias estimaciones.

Las estimaciones y la liquidación aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptación plena de los trabajos, ya que “El Tribunal”, se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y en su caso del pago en exceso que se haya efectuado.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuará en las estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los últimos que se tengan autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberán acumularse.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizará conforme a los términos y condiciones del segundo párrafo del artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. A los importes que resulten no les será aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Recibido el pago por “El Contratista” éste tendrá 15 (quince) días naturales para inconformarse sobre cualquier aspecto del mismo; transcurrido este plazo sin que se presente reclamación alguna, el pago se considerará definitivamente aceptado y “El Contratista” liberará a “El Tribunal” de cualquier obligación relacionada a dicho pago.

En el caso de incumplimiento en el pago de las estimaciones y de ajuste de costos para la base de precios unitarios “El Tribunal” a solicitud de “El Contratista”, deberá pagar gastos financieros a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición de “El Contratista”, de conformidad con el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

SEXTA.- PAGOS EN EXCESO: Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en la cláusula denominada “FORMA DE PAGO” en lo referente a gastos financieros del presente contrato, con fundamento en lo establecido en el artículo 55 de la Ley. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “El Tribunal”.

El término para la devolución de cantidades pagadas en exceso será de diez días posteriores a la determinación de la cantidad y mediante cheque certificado o de caja a favor de “El Tribunal”.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista” sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

SEPTIMA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: La ejecución de los trabajos deberá iniciarse en la fecha señalada en la cláusula tercera de este contrato, y para tal efecto “El Tribunal” oportunamente pondrá a disposición de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo “La Obra” materia de este contrato, así como la documentación administrativa con que cuente y que sea necesaria para la realización de la misma; el incumplimiento por parte de “El Tribunal” en la entrega del inmueble prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada en este contrato para la conclusión de los trabajos. La entrega deberá constar por escrito.

Asimismo, “El Contratista” se obliga a realizar los trámites necesarios para obtener los permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para la realización de “La Obra”, los gastos que se generen al respecto se encuentran incluidos en el monto total del presente contrato.

OCTAVA.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: “El Contratista” a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, deberá presentar a “El Tribunal”, en la fecha y lugar establecidos en la convocatoria de la licitación o en su caso dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, póliza de fianza que se constituirá por el __ (____ por ciento) del importe de los trabajos contratados, que equivale a la cantidad de $__________ (CANTIDAD CON LETRA PESOS __/100 M.N.), expedida por institución afianzadora a favor de la Tesorería de la Federación, para garantizar su debido cumplimiento, de acuerdo a lo previsto en los artículos 48 y 49 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la fianza estará vigente durante el lapso en que el presente contrato tenga fuerza obligatoria para las partes.

La fianza en cuestión deberá contener expresamente que la Institución que la otorgue, se somete al procedimiento de ejecución establecido en los artículos 95, 95 Bis y 98 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

Si “El Contratista” no constituye la garantía de cumplimiento, no surtirá efectos el presente contrato y se sancionará a “El Contratista” en términos de los artículos 77 y 78 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En términos del artículo 68 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la póliza de garantía deberá contener las siguientes declaraciones:

1. Que se otorga atendiendo a las estipulaciones establecidas en el presente contrato.

2. Que garantiza el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente instrumento, con motivo de la edificación del Tribunal Unitario Agrario, Dto. No. 31, ubicado en Calle ____________ No. ___, Col. _______________, C.P. ______ en Xalapa, Ver.

  1. Que la garantía estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva, de forma tal que su vigencia no podrá acortarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia. Asimismo esta fianza permanecerá en vigor aún en los casos en que “El Tribunal” otorgue prórrogas o esperas a “El Contratista” para el cumplimiento de sus obligaciones.

  1. Que la afianzadora acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de la fianza, procedimiento al que también se sujetará para el caso del cobro de intereses que prevé el artículo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

  1. El importe total garantizado con número y letra.

  1. El número de contrato, así como las especificaciones de las obligaciones a garantizar.

  1. La razón social de “El Contratista”.

  1. La condición de que la vigencia deberá quedar abierta para permitir que cumpla con su objetivo, de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previstas en los contratos y actos administrativos.

No podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en la fracción II del artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En caso de cualquier incremento al monto por ajuste de costos o ampliación del monto, o en caso de que el diferimiento, prórroga o ampliación del plazo de ejecución, “El Contratista” entregará la modificación de la garantía por cumplimiento contractual dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la formalización de la modificación. El endoso de la garantía será por el 10% (diez por ciento) del importe de la ampliación al monto o incremento al mismo y/o al término del plazo de ejecución de acuerdo a la modificación formalizada.

Para liberar la fianza será requisito indispensable la solicitud expresa y por escrito de “El Contratista”, así como la validación por parte de la Dirección General de Recursos Materiales del propio Tribunal.

NOVENA.- GARANTIA DE VICIOS OCULTOS: Una vez concluidos los trabajos o en su caso los recepcionados en los términos del artículo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “El Contratista” se obliga conforme al artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el presente contrato y en la legislación aplicable.

Los trabajos se garantizarán durante un plazo de 12 (doce) meses por el cumplimiento de las obligaciones que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos “El Contratista”, deberá constituir fianza por sobre el 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos que equivale a la cantidad de $_______ (CANTIDAD CON LETRA PESOS __/100 M.N.); previamente a la recepción de “La Obra”.

Para el cumplimiento de las obligaciones a que se refieren en párrafos anteriores, en el acto de recepción física de los trabajos, “El Contratista” exhibirá esta garantía.

Esta garantía se liberará una vez transcurridos doce meses, y se estará a lo previsto en la póliza de garantía que se otorgue en los términos del artículo 68 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Quedarán a salvo los derechos de “El Tribunal” para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a esta cláusula.

DECIMA.-GARANTIA POR ANTICIPO: El otorgamiento del anticipo se pactará y se sujetará a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La garantía del anticipo deberá presentarse a “El Tribunal”, en la fecha y lugar establecidos en la convocatoria de la licitación o en su caso dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo y por la totalidad, es decir, por el 100% (cien por ciento) del monto de los anticipos.

El procedimiento para el pago del anticipo será el señalado en la convocatoria de la licitación pública que sirvió para su adjudicación, observando lo dispuesto en los artículos 108 al 113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA PRIMERA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”. “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la iniciación de “La Obra”, en el sitio de realización, un representante permanente que fungirá como superintendente de construcción, el cual deberá tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato, y así mismo conocer con amplitud el proyecto, normas de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad, bitácora, convenios y demás documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos en “La Obra”, así como, para aceptar y objetar, las observaciones a las estimaciones de trabajo o liquidación que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”, por su parte “El Tribunal” se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo.

Igualmente, “El Contratista” se obliga a tener a disposición de “El Tribunal” en el lugar de “La Obra” y bajo la responsabilidad de su representante, los proyectos, planos y especificaciones, para que “El Tribunal” pueda verificar el avance físico, la calidad, especificaciones y calendarización de “La Obra” contratada.

“El Contratista” será el único responsable de la ejecución de los trabajos de “La Obra” y deberá someterse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale “El Tribunal”. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo de “El Contratista”.

DECIMA SEGUNDA.- VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LA OBRA: “El Tribunal” anticipadamente a la iniciación de los trabajos designará por escrito al residente de obra que será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, conforme al artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 84 de su Reglamento, incluyendo entre sus funciones, la autorización de las estimaciones presentadas por “El Contratista” y a través de éste se dará por escrito a “El Contratista” las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución en la forma convenida y con las modificaciones que, en su caso, ordene “El Tribunal”.

La supervisión es el auxilio técnico de la residencia de obra, con las funciones que para tal efecto se señalan en el artículo 86 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con independencia de las que, en su caso, se pacten en el contrato de supervisión. Cuando la supervisión se realice por terceras personas, el residente de obra podrá instalarla con posterioridad al inicio de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES: “El Contratista” como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, para con sus trabajadores. “El Contratista” acepta por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores o terceros incluyendo personal de sus subcontratistas autorizados y que intervengan en trabajos contratados con “El Tribunal”, presenten en su contra o en contra de “El Tribunal”, y en caso que se involucre a “El Tribunal”, estará obligado a sacarlo en paz y a salvo de cualquier juicio o responsabilidad derivada de los trabajos relacionados con la ejecución objeto del presente contrato; asimismo, le resarcirá a “El Tribunal” en cuanto éste así se lo solicite por escrito cualquier cantidad que llegare a erogar por dicho concepto incluyendo el pago de honorarios de abogados.

DECIMA CUARTA.- CESION DE DERECHOS: “El Contratista” no podrá transferir los derechos y obligaciones derivados de la celebración del presente contrato, en favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso “El Contratista” deberá solicitar por escrito a “El Tribunal” para su consentimiento, quien resolverá lo procedente, en un término de 15 (quince) días naturales contados a partir de su presentación.

Si con motivo de la cesión de los derechos de cobro solicitada por “El Contratista” se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES: “El Tribunal” tendrá la facultad de verificar si “La Obra” se está realizando por “El Contratista” de conformidad con el presente contrato, sus anexos y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; en el entendido que “La Obra” mal ejecutada se tendrá por no realizada.

  1. Se establecen penalizaciones económicas a cargo de “El Contratista” por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a éste, determinadas únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el presente contrato para la conclusión total de “La Obra”. Asimismo, se podrá pactar por atraso en el cumplimiento de las fechas críticas establecidas en el programa de ejecución general de los trabajos. En ningún caso la pena convencional podrá ser superior, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.

“El Tribunal”, en caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecución general de los trabajos, aplicará retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactadas en el presente contrato. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por “El Contratista” en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.

  1. “El Tribunal” comprobará en las estimaciones correspondientes al día último del mes, el avance de los mismos. Si como resultado de esta comprobación existen retrasos imputables a “El Contratista”, “El Tribunal” procederá a aplicar a “El Contratista” penalizaciones económicas equivalentes al ___% (___ por ciento), sobre la diferencia mensual acumulada de los importes de la obra programada contra la obra ejecutada.

Las penalizaciones a que se refiere el párrafo anterior se aplicarán como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el atraso.

Si en el mes posterior a cualquiera en que se retuvo una penalización, se calcula la penalización correspondiente y resulta lo siguiente:

a) Ser mayor que la anteriormente retenida, se retendrá adicionalmente el diferencial de las penalizaciones entre los dos meses.

b) Si es menor que la anteriormente retenida, se devolverá a “El Contratista” el diferencial de penalizaciones entre los dos meses.

c) Y si resulta ser la misma, la retención acumulada al mes anterior permanecerá en poder de “El Tribunal”, en el caso que “El Tribunal” reintegre montos retenidos a “El Contratista” por haber recuperado atrasos, éstos no generarán ningún cargo o costo financiero.

3. Adicionalmente, si “El Contratista” no concluye los trabajos en la fecha señalada en el programa de ejecución, “El Tribunal” tendrá la facultad de exigir el cumplimiento del presente contrato y “El Contratista” deberá pagar como pena convencional a “El Tribunal” una cantidad equivalente al ___% (__________ por ciento) para cada día de atraso de la obra pendiente de ejecutar, misma que se calculará en forma mensual; dicha pena será aplicada al monto final retenido establecido en el inciso número 2 de esta cláusula, en caso que las penas convencionales no sean cubiertas por el monto retenido, éstas serán aplicadas en las estimaciones que genere “El Contratista”, si en ninguno de los dos casos anteriores es posible aplicar las penas establecidas “El Contratista” se obliga a entregar a “El Tribunal” mediante cheque certificado el monto correspondiente a dichas penas, las cuales podrán ser aplicadas a la fianza de cumplimiento como último recurso.

4. En el caso que el monto correspondiente a la aplicación de la pena establecida en el punto número 3 sea inferior a la retención a cargo de “El Tribunal” por atraso en el Programa, la diferencia será devuelta a “El Contratista”, en el finiquito correspondiente, en el entendido que dicho monto no generará ningún cargo o costo financiero.

5. En el caso de rescisión del presente contrato por causas imputables a “El Contratista”, las retenciones a que se refiere el punto 2 de esta cláusula tendrán el carácter de definitivas y se aplicarán en beneficio de “El Tribunal”, por el simple retraso en el cumplimiento de las obligaciones de “El Contratista”.

Si “El Tribunal” opta por exigir el cumplimiento del presente contrato de conformidad con el artículo 1846 del Código Civil Federal, “El Contratista” deberá presentar el consentimiento expreso de la Institución Afianzadora respecto a las garantías del presente contrato, en la que se indique el plazo concedido para el cumplimiento de la obligación.

En caso de rescisión por causas imputables a “El Contratista”, “El Tribunal” podrá optar entre aplicar las penas convencionales pactadas en los puntos 3 y 5 de esta cláusula o el sobrecosto que resulte de la rescisión, y deberá exponer en el finiquito correspondiente el fundamento y motivos de las causas de la aplicación de uno o de otro, sin perjuicio de otras responsabilidades que resulten aplicables.

No procederá la aplicación de tales penas, cuando el retraso en el programa de ejecución sea por caso fortuito o fuerza mayor o cualquier otra causa no imputables a “El Contratista”, ya que en tal situación de común acuerdo se harán a dicho programa las modificaciones que procedan.

Las penas convencionales y las penalizaciones económicas no son deducibles para “El Contratista”, en los términos del artículo 32 fracción VI de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por lo que “El Tribunal” expedirá a “El Contratista” por dichos conceptos un recibo de fondos sin considerar el Impuesto al Valor Agregado.

Cuando por causas injustificadas, los trabajos objeto de este contrato no se entreguen en el plazo convenido según el programa de obra, todo gasto que “El Tribunal” efectúe por supervisión excedente y servicios de apoyo a la obra y los demás que por este motivo se generen, serán con cargo a “El Contratista”, el importe de estos gastos será deducido de los pagos que “El Tribunal” deba hacer a “El Contratista”.

DECIMA SEXTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS: “El Tribunal” recibirá los trabajos objeto del presente contrato hasta que los trabajos sean concluidos totalmente y los mismos hubieren sido realizados de acuerdo con las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del presente contrato. Para tal efecto “El Contratista” notificará por oficio a “El Tribunal” la terminación de los trabajos, para lo cual “El Contratista” anexará los documentos que lo soporten e incluirá una relación de las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.

“El Tribunal” dentro de un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales a partir del día siguiente a dicha notificación iniciará el procedimiento de recepción de los trabajos verificando que los trabajos contratados estén debidamente concluidos.

Si durante la verificación de los trabajos, “El Tribunal” encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, solicitará a “El Contratista” su reparación, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato. En este caso, el plazo de verificación de los trabajos mencionados se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias. Esto, sin perjuicio de que “El Tribunal” opte por la rescisión del presente contrato.

Con excepción de lo señalado en los párrafos anteriores, “El Tribunal” podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos objeto del presente contrato,

cuando sin estar terminada la obra existan trabajos terminados, identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse.

En la recepción total o parcial de los trabajos, se procederá de la forma siguiente:

Al finalizar la verificación de los trabajos, “El Tribunal” procederá a su recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente, la cual contendrá como mínimo lo estipulado en el artículo 137 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios Relacionados con las Mismas, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

La recepción total o parcial de los trabajos y la liquidación de éstos, se efectuarán sin perjuicio de las deducciones que se deban de hacer por concepto de retenciones o penas convencionales en los términos del presente contrato.

DECIMA SEPTIMA.- PROCEDIMIENTO PARA AJUSTE DE COSTOS: Cuando a partir de la presentación de propuestas ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos cuando procedan deberán ser ajustados. La revisión de los costos para este contrato se formulará conforme a los procedimientos previstos en los artículos 57 fracción II y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Estos procedimientos de acuerdo a lo señalado en las bases de la licitación pública que sirvieron para su adjudicación, permanecerán vigentes durante todo el ejercicio del presente contrato, apegándose a lo establecido en el TITULO TERCERO, CAPITULO QUINTO, SECCIONES I y II del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El procedimiento de ajuste de costos se sujetará a lo siguiente:

1. Los ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa que se hubiere convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos que se presenten durante la ejecución de los trabajos, el mes de origen de estos será el correspondiente al acto de presentación y apertura de proposiciones, aplicándose el último factor que se haya autorizado.

2. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que determine el Banco de México. Cuando los índices que requieran tanto “El Contratista” como “El Tribunal” no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “El Tribunal” procederá a calcularlos en conjunto con “El Contratista” conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México;

3. Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que “El Contratista” haya considerado en su proposición, y

4. A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública.

5. La mano de obra de la plantilla de personal se le aplicarán las variaciones que determine la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para los salarios mínimos generales correspondientes a la zona de los trabajos.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicarán al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantía de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable a “El Contratista”, el ajuste se realizará considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicará este último.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será “El Contratista” quien lo promueva; si es a la baja, será “El Tribunal” quien lo realice. Para lo cual “El Contratista” dentro de los sesenta días naturales siguientes a la aplicación de los índices aplicables al período que los mismos indiquen, deberá presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a “El Tribunal”. Transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de “El Contratista” para reclamar el pago. “El Tribunal” dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la resolución que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada.

DECIMA OCTAVA.- TRABAJOS ORDINARIOS: Los trabajos objeto del presente contrato comprendidos en el programa de ejecución del proyecto, se pagarán por “El Tribunal” por unidad de concepto de trabajo terminado. Los precios unitarios incluyen la remuneración o pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los costos directos, indirectos, por financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales que originen los trabajos.

DECIMA NOVENA.- TRABAJOS POR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL: Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo original del presente contrato, “El Contratista” deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión a partir de que se ordene su ejecución y hasta los treinta días naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos; su conciliación y autorización deberá realizarse durante los siguientes treinta días naturales a su presentación.

Para la determinación de los nuevos precios unitarios, “El Tribunal”, junto con “El Contratista”, procederán en el siguiente orden y manera, siendo cada alternativa excluyente de la anterior:

1. Hacerlo con base en los costos directos estipulados en el presente contrato y que sean aplicables a los nuevos conceptos,

2. Determinar los nuevos precios unitarios, a partir de los elementos contenidos en los análisis de los precios ya establecidos en este contrato;

Para los efectos de este numeral, los elementos a considerar se referirán a lo siguiente: los insumos con sus costos; los consumos y los rendimientos por unidad de trabajo en las mismas condiciones a las originales y los costos indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales.

La aplicación de estos elementos será la base para la determinación de los nuevos precios unitarios, debiendo considerar lo siguiente:

a. Los costos de los insumos establecidos en este contrato, se aplicarán directamente a los consumos calculados por unidad para la ejecución de los trabajos no previstos de que se trate;

b.Cuando se requieran insumos que no estén contenidos en este contrato y el importe conjunto de éstos no exceda el veinticinco por ciento del valor del nuevo precio, se podrán aplicar los costos investigados en el mercado, conciliados por las partes. La condición anterior no será limitativa en caso de equipos de instalación permanente, para los cuales se aplicará el costo investigado y conciliado; debiendo considerar que los costos de los insumos deben estar referidos a los presentados en el acto de presentación y apertura de proposiciones, y

  1. Para determinar los consumos y los rendimientos de un precio unitario para los trabajos por conceptos no previstos en el catálogo original del presente contrato, se podrá tomar como base el análisis de un precio establecido en el presente contrato cuyo procedimiento sea similar ajustando los consumos y rendimientos en función del grado de dificultad y alcance del nuevo precio, conservando la relación que guarden entre sí los consumos y los rendimientos de los análisis de precios unitarios de conceptos de trabajos existentes en el catálogo original.

  1. Cuando no fuera posible determinar el precio unitario en los términos de los numerales anteriores, “El Tribunal” solicitará a “El Contratista” que libremente presente una propuesta de conceptos y precios unitarios, estableciendo un plazo para ello, debiendo emitir el dictamen de la resolución dentro de los veinte días naturales siguientes a aquél en que reciba “El Tribunal” la propuesta. “El Contratista” deberá calcular el nuevo precio aplicando los costos de los insumos contenidos en los precios unitarios del presente contrato y para que los que no estuvieran contenidos, propondrá los que haya investigado en el mercado, proporcionando los apoyos necesarios y conciliando éstos con “El Tribunal”, considerando que los costos de los insumos deberán estar referidos a los presentados en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

“El Contratista” podrá determinar analíticamente los consumos y rendimientos para el nuevo precio unitario, tomando en cuenta la experiencia de su personal de construcción o los antecedentes aplicables de trabajos similares, conciliando con “El Tribunal”, o

  1. La observación directa que efectúe “El Tribunal” previo acuerdo con “El Contratista” respecto del procedimiento de ejecución, equipo en su caso, personal y demás que intervengan en los conceptos.

La “Residencia de Obra” deberá dejar constancia por escrito de la aceptación de la propuesta, debiendo vigilar que se respeten las condiciones establecidas en este contrato. En dicho escrito se establecerán las condiciones necesarias para la ejecución y el pago de los trabajos, siendo el Supervisor de la “Residencia de Obra” la persona que se encargará de la verificación de los consumos, de los recursos asignados y los avances; determinando el programa, los procedimientos de ejecución, el equipo en su caso y el personal a utilizar.

Durante la ejecución de los trabajos, “El Contratista” entregará en un plazo similar a la frecuencia de sus estimaciones, los documentos comprobatorios de los consumos y recursos empleados en el período comprendido, documentos que formarán parte del precio unitario que se deberá determinar. Esta documentación deberá estar avalada por el Supervisor y la “Residencia de Obra” designando para la verificación de los consumos y recursos, considerando que los costos de los insumos deberán estar referidos a los exhibidos en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

Estos documentos se enviarán al Residente de obra con la misma periodicidad de las estimaciones, la información contenida en esta documentación será la base para calcular el precio unitario para el pago de los trabajos, por lo que “El Contratista” deberá acompañar también la documentación comprobatoria de los costos de los insumos. Los costos se verificarán y conciliarán con anterioridad a su aplicación en el precio unitario por elaborar, salvo los costos ya establecidos en el presente contrato.

En todos los casos, “El Tribunal” emitirá por escrito a “El Contratista”, independientemente de la anotación en bitácora, la orden de trabajo correspondiente. En tal evento, los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios quedarán incorporados al presente contrato, en los términos del documento que para tal efecto se suscriba.

Si como resultado de la variación de las cantidades de los trabajos originales se requiere de la participación del equipo en su caso, mano de obra, materiales en su caso o procedimientos de ejecución en condiciones distintas a las consideradas en el análisis de precios unitarios que sirvieron de base par adjudicar el presente contrato, dichos conceptos deberán analizarse como un concepto no previsto en el catálogo original de este contrato.

Cuando “El Tribunal” requiera la ejecución de cantidades adicionales no previstas en el catálogo original del presente contrato, se haya formalizado o no el convenio, “El Contratista” una vez ejecutados los trabajos, podrá elaborar sus estimaciones y presentarlas a la “Residencia de Obra” en la fecha de corte más cercana.

Si por las características y complejidad de los precios unitarios no considerados en el catálogo original de este contrato, no es posible su conciliación y autorización en los términos antes señalados, “El Tribunal”, previa justificación, podrá autorizar hasta por un plazo de sesenta días naturales, el pago provisional de los costos directos de los insumos que efectivamente se haya suministrado o utilizado en los trabajos, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 78 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA.- MODIFICACIONES AL PROGRAMA, CANTIDADES DE TRABAJOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES: Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de ejecución que, firmado por las partes, se anexa al presente contrato y forma parte integrante del mismo. Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución de los trabajos, “El Tribunal” procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el “Residente de Obra” sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originan.

Las modificaciones podrán realizarse por igual en aumento que en reducción.

Si “El Contratista” concluye los trabajos en un plazo menor al establecido en el presente contrato, no será necesaria la celebración de convenio alguno. Si “El Contratista” se percata de la imposibilidad de cumplir con el programa de ejecución convenido, por causas no imputables a él, deberá notificarlo a “El Tribunal” mediante anotación en la bitácora presentando dentro del plazo de ejecución su solicitud de ampliación y la documentación justificatoria. “El Tribunal”, dentro de los treinta días naturales siguientes a la presentación de la solicitud de “El Contratista”, emitirá el dictamen de resolución, de no hacerlo, la solicitud se tendrá por aceptada. El convenio, en su caso, deberá formalizarse dentro de los treinta días naturales siguientes a uno u otro suceso.

Si durante la vigencia del contrato, “El Contratista” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del presente contrato, deberá notificarlo a “El Tribunal” para que éste resuelva lo conducente. “El Contratista” sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la bitácora por parte de la “Residencia de Obra”, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

De considerarse pertinente la modificación del presente contrato y de contar con el presupuesto correspondiente, así como la autorización previa de quien esté facultado para ello en “El Tribunal”, las partes celebrarán el convenio correspondiente, observando lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la que se considerará parte del presente contrato y por tanto obligatoria para las partes. En el caso de que las modificaciones excedan el 25% (veinticinco por ciento) del monto o del plazo pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera fundada y explícita las razones para ello. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del presente contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas o de los Tratados.

Los convenios señalados deberán ser autorizados por el servidor público que se determine en las Políticas, Bases y Lineamientos de “El Tribunal”.

En el caso de requerirse modificaciones en los términos y condiciones originales del presente contrato que no representen incremento o disminución en el monto o plazo contractual, las partes deberán celebrar los convenios respectivos.

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al presente contrato, la suscripción de los convenios será responsabilidad de “El Tribunal”, mismo que no deberá exceder de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la mencionada determinación.

El titular del área responsable de la contratación de los trabajos informará al órgano interno de control de “El Tribunal”. Al efecto, a más tardar el último día hábil de cada mes, deberá presentarse un informe que se referirá a las autorizaciones otorgadas en el mes calendario inmediato anterior.

El conjunto de los programas de ejecución que se deriven de las modificaciones, integrará el programa de ejecución convenido en el presente contrato, con el cual se medirá el avance en la ejecución de los trabajos.

Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de trabajos adicionales a los previstos originalmente, “El Tribunal” podrá autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente en este contrato; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del presente contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

Cuando se realicen conceptos de trabajos al amparo de convenios en monto o plazo, dichos conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en el presente contrato, debiéndose formular por “El Tribunal” estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

La bitácora de los trabajos que registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones concertados por las partes en el presente contrato, constituye el instrumento que permite a “El Tribunal” verificar los avances y modificaciones en la ejecución de los trabajos, motivo por el cual dicha bitácora es obligatoria y forma parte del presente contrato. La bitácora se sujetará a lo establecido en la sección II del Capítulo Cuarto del Título Tercero del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La falta de cumplimiento por parte de “El Contratista” al conjunto de programas de ejecución que se deriven de las modificaciones faculta a “El Tribunal” para aplicar las penas convencionales contenidas en la cláusula Décima Quinta del presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA.- DIFERIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION: Si llegare a presentarse un caso fortuito o de fuerza mayor comprobado, que sólo retrase y no imposibilite la terminación de los trabajos y a “El Contratista” le fuere imposible cumplir con el programa de ejecución, “El Contratista” solicitará oportunamente y por escrito a “El Tribunal” la prórroga que considere necesaria expresando los motivos en que se apoye su solicitud; “El Tribunal” resolverá, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, sobre la justificación y procedencia de la prórroga y, en su caso concederá a realizar conjuntamente la reprogramación correspondiente con las formalidades requeridas.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS: “El Tribunal” tiene la facultad de suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados en cualquier estado en que éstos se encuentren, por causas justificadas o de interés general, y determinar en su caso la temporalidad de la suspensión, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida, sin que ello implique la terminación del contrato, para lo cual “El Tribunal” notificará a “El Contratista”, señalándole las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construcción. En todos los casos de suspensión, la residencia de obra levantará un acta circunstanciada en la que hará constar como mínimo lo señalado en el artículo 117 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La fecha de terminación se prorrogará en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido. No será motivo de suspensión de los trabajos el suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de instalación permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de “El Contratista”.

Cuando se determine la suspensión de los trabajos por causas imputables a “El Tribunal”, “El Contratista”, a partir de la notificación que dé por terminada la suspensión, podrá solicitar el pago de los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que se generen durante la suspensión, los cuales se limitarán a lo establecido en el artículo 116 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la vigencia del presente contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos períodos sean reducidos y difíciles de cuantificar, las partes podrán acordar que los períodos sean agrupados de forma mensual y formalizados mediante la suscripción de una sola acta circunstanciada, que será levantada el primer día del mes siguiente al que se hubieran presentado tales suspensiones.

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existirá responsabilidad alguna para las partes, debiendo únicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución establecido en el contrato, para lo cual únicamente procederá el pago de los gastos no recuperables señalados en el segundo párrafo del artículo 119 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, “El Contratista” podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, se estará a lo dispuesto por la cláusula denominada Vigésima Cuarta.- TERMINACION ANTICIPADA del presente acuerdo de voluntades.

Para el caso de las suspensiones, el oficio de comunicación de suspensión, será firmado por el Residente de obra, o también podrá ser suscrito por los Servidores Públicos siguientes:

El Servidor Público que suscribe el presente Contrato, el que lo sustituya en el cargo, o a falta de éstos, el titular del Área Responsable de la Ejecución.

El Residente de Obra sólo podrá darle trámite a la solicitud de “El Contratista” de la suspensión de los trabajos por eventos de caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles a “El Tribunal” que imposibilite la continuación de los trabajos, tales como: suspensiones de hecho en los casos de accesos, libranzas, interferencias, evacuaciones por planes de seguridad, etc.; cuando cuente con la solicitud por escrito acompañada de la documentación que la soporte, por lo que será necesario que “El Contratista” comunique el evento a la “Residencia de Obra” mediante anotación en bitácora, además de la solicitud de reconocimiento de “El Contratista” deba hacerse de manera previa a la fecha de terminación de los trabajos.

VIGESIMA TERCERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO Y SU PROCEDIMIENTO: “El Tribunal” podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista”, en los siguientes casos:

1).- Si “El Contratista”, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del presente contrato dentro de los 15 (quince) días siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento;

2).- Si “El Contratista” interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “El Tribunal”;

3).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor.

4).- Si “El Contratista” no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y, que a juicio de “El Tribunal” el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. No implicará retraso en el programa de ejecución de la obra y, por tanto, no se considerará como incumplimiento del presente contrato y causa de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago de estimaciones, o la falta de información referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalación permanente, de licencias , y permisos que deba proporcionar o suministrar “El Tribunal” así como cuando “El Tribunal” hubiere ordenado la suspensión de los trabajos;

5).- Si “El Contratista” es declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura análoga, en términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

6).- Si “El Contratista” subcontrata partes de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorización por escrito de “El Tribunal”;

7).- Si “El Contratista” cede los derechos de cobro derivados del presente contrato, sin contar con la autorización por escrito de “El Tribunal”;

8).- Si “El Contratista” no da a “El Tribunal” y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos;

9).- Si “El Contratista” cambia de nacionalidad por otra;

10).- En general, por el incumplimiento por parte de “El Contratista” de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, a las leyes, tratados, reglamentos y demás aplicables.

Cuando sea “El Tribunal” quien determine rescindir el contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la siguiente cláusula; en tanto que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante la instancia correspondiente y obtenga la declaración respectiva.

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a “El Contratista”, una vez emitida la determinación respectiva, “El Tribunal” precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

Una vez comunicado por “El Tribunal” el inicio del procedimiento de rescisión del contrato, “El Tribunal” procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y a suspender los trabajos. El residente de obra con o sin la comparecencia de “El Contratista”, levantará un acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, la cual deberá contener, como mínimo, lo establecido en el artículo 130 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, esta acta servirá de base para el finiquito correspondiente.

“El Tribunal” podrá, junto con “El Contratista”, conciliar los saldos derivados de la rescisión con el fin de preservar los intereses de las partes dentro del finiquito. “El Tribunal” podrá hacer constar en el finiquito, la recepción de los trabajos que haya realizado “El Contratista” hasta la rescisión del presente contrato, así como de los equipos y materiales que se hubieran instalado en la obra o se encuentren en proceso de fabricación, siempre y cuando sean susceptibles de utilización dentro de los trabajos pendientes de realizar, debiendo en todo caso ajustarse a lo estipulado en las fracciones I, II, III y IV del artículo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando se rescinda el contrato por causas imputables a “El Tribunal” éste pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El sobrecosto es la diferencia entre el importe que le representaría a “El Tribunal” concluir con otro contratista los trabajos pendientes y el costo de la obra no ejecutada al momento de rescindir el presente contrato. Para la determinación del sobrecosto y su importe, “El Tribunal” procederá conforme a lo señalado en el artículo 134 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En el caso de que el contrato sea rescindido en términos de la presente cláusula, “El Tribunal” optará, entre la aplicación de las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescisión a que se refiere el párrafo anterior, en términos de la Fracción II, del Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“El Contratista” estará obligado a devolver a “El Tribunal” en un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que éste le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

VIGESIMA CUARTA.- TERMINACION ANTICIPADA: Se podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general, existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de una resolución de una inconformidad emitida por la Contraloría Interna del propio Tribunal, o por resolución de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos.

Se realizarán las anotaciones correspondientes en la bitácora, debiendo la “Residencia de Obra” levantar un acta circunstanciada, donde se haga constar como mínimo lo estipulado en el artículo 121 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Los gastos no recuperables serán los estipulados en el artículo 122 del mismo Reglamento.

Una vez comunicada por “El Tribunal” la terminación anticipada del contrato, “El Tribunal” procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, misma que servirá de base para el finiquito correspondiente.

En la suspensión, terminación anticipada o rescisión administrativa deberá observarse lo siguiente:

1.- Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a “El Tribunal”, éste pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato;

2.- En caso de rescisión del contrato por causas imputables a “El Contratista”, se aplicará lo estipulado en la cláusula Vigésima Tercera de este contrato denominada “RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO Y SU PROCEDIMIENTO”,

3.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, “El Tribunal” pagará a “El Contratista” los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, y

4.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, “El Contratista” podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato deberá solicitarla a “El Tribunal”, quien determinará lo conducente dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo; en caso de negativa será necesario que “El Contratista” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si “El Tribunal” no contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición de “El Contratista”. Esta situación no dará lugar al pago de gastos no recuperables.

VIGESIMA QUINTA.- BITACORA DE OBRA: El uso de la bitácora es obligatorio para el contrato de obra, debiendo permanecer en la residencia de “El Tribunal”, a fin de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio, sin que la bitácora pueda ser extraída del lugar de resguardo.

El formato de la bitácora, su uso y aplicación se sujetará a lo dispuesto en los Artículos 94, 95 y 96 del Reglamento de la Ley, así como a las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública de “El Tribunal”.

Para efectos de la Ley y el Reglamento, la convocatoria en la que se establecen las Bases de Licitación, el contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 93, Tercer Párrafo del Reglamento, el uso de la bitácora será por medios de comunicación convencionales, en tanto el Organismo cuente con la autorización, reconocimiento y certificación de la Secretaría de la Función Pública del paquete informático a que se refiere el Artículo 97 A del mismo ordenamiento, para estar en condiciones de llevar a cabo la elaboración, control y seguimiento de dicha bitácora por medios remotos de comunicación electrónica.

VIGESIMA SEXTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO: Recibidos físicamente los trabajos, “El Tribunal “ a través de la residencia de obra, y “El Contratista” deberán elaborar dentro del término que no excederá de 60 (sesenta) días naturales a partir de la recepción de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de las partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, en términos del artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y del 139 al 143 de su Reglamento. El documento donde conste el finiquito de los trabajos, formará parte del presente contrato y deberá contener, como mínimo, lo estipulado en el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

FINIQUITO.- En atención a lo dispuesto en el Artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Artículos 139, 140, 141, 142 y 143 de su Reglamento, “El Contratista” una vez que reciba la notificación de la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo la elaboración del finiquito la cual quedará comprendida dentro de un plazo que no excederá de los 60 (sesenta) días naturales contados a partir de la fecha en que se realice la recepción física de los trabajos presentará a “El Tribunal”, toda la documentación necesaria para realizar el finiquito del contrato, incluyendo estimaciones por concepto de trabajos ejecutados, conceptos y cantidades de trabajos fuera de catálogo, análisis de precios unitarios y solicitudes de ajustes a los costos, todo debidamente justificado y con los apoyos necesarios para su estudio y dictamen por parte de “El Tribunal”, en dicho finiquito, se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio originen y el saldo resultante.

Una vez elaborado el finiquito correspondiente, “El Tribunal” no estará obligado a dar trámite a las solicitudes o documentación relacionada con los conceptos enunciados en el párrafo anterior, que en su caso presente “El Contratista”.

De existir desacuerdo entre “El Tribunal” y “El Contratista” respecto al finiquito, o bien, este último no se presente o no entregue toda la documentación necesaria para realizarlo dentro del plazo establecido en esta Cláusula, “El Tribunal” procederá a elaborar el finiquito, comunicando su resultado a “El Contratista” dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir de su emisión, una vez notificado el resultado a “El Contratista”, éste tendrá un plazo de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido el término “El Contratista” no realiza ninguna gestión, se dará por aceptado, dejando “El Tribunal” la cantidad correspondiente a su disposición en la forma de pago citado en la Cláusula Quinta de este contrato o bien, requerirá a “El Contratista” el pago de los importes resultantes, dejando a salvo los derechos de “El Tribunal” para hacerlos valer ante las autoridades correspondientes.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Tribunal”, el importe de los mismos se deducirá de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados o bien “El Contratista” se obliga a reintegrarlos en un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales a partir de la fecha en que sea notificado.

Si “El Contratista” no reintegra el saldo a favor de “El Tribunal”, en el plazo señalado en el párrafo anterior, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación a una tasa que será igual a la indicada por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición de “El Tribunal”.

VIGESIMA SEPTIMA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las partes acuerdan resolver sus diferencias de buena fe, respecto a las controversias que pudieran versar sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; para tal efecto deberá designarse un representante de cada parte, con facultades de decisión para llegar a un acuerdo, siguiendo el procedimiento que enseguida se establece en la resolución que se tome será obligatoria para las partes.

Si los trabajos que se encuentran realizando, “El Tribunal” no está de acuerdo con ellos y toda vez que se haya asentado en la bitácora de los trabajos, le hará saber por escrito a “El Contratista” cuales son las diferencias, en un término no mayor a 3 (tres) días hábiles. Dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la manifestación del desacuerdo de “El Tribunal”, citará a “El Contratista” a una junta para que manifieste lo que a sus intereses convenga; derivado de ello, “El Tribunal” resolverá lo conducente en el término de 3 (tres) días hábiles.

VIGESIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD: “El Contratista”, se obliga a no divulgar la información proporcionada para la ejecución de “La Obra” objeto de este contrato, así como los datos y resultados obtenidos de los mismos, ya sea a través de publicaciones, conferencias, informaciones o de cualquier otra forma o medio, sin la autorización expresa y por escrito de “El Tribunal”, pues dichos datos y resultados son propiedad de esta última.

VIGESIMA NOVENA.- RESPONSABILIDADES: En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo de “El Contratista”. Salvo que exista impedimento, la estipulación de que los derechos inherentes a la propiedad intelectual que se deriven de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituirán a favor de “El Tribunal”

TRIGESIMA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor aquellos fenómenos de la naturaleza o hechos de personas, ajenos a la voluntad de cualquiera de las partes y que se producen sin que haya falta o negligencia por parte de las mismas, que son insuperables, imprevisibles, o que previéndose no se pueden evitar, que impiden a la parte afectada llevar a cabo sus obligaciones de conformidad con el presente contrato. Entre otros, se considera caso fortuito o fuerza mayor, acontecimientos tales como huelgas y disturbios laborales (siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), motines, cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no), bloqueos, disturbios civiles, insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos) y tormentas.

En caso de suspensión de los trabajos derivada de caso fortuito o fuerza mayor, se estará a lo dispuesto en la cláusula Vigésima Segunda.- “SUSPENSION DE LOS TRABAJOS”.

En caso de terminación anticipada de los trabajos derivada de caso fortuito o fuerza mayor, se estará a lo dispuesto en la cláusula Vigésima Cuarta.- “TERMINACION ANTICIPADA”.

TRIGESIMA PRIMERA.- LEGISLACION APLICABLE: Las partes se sujetarán estrictamente para la ejecución de “La Obra” objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento y las demás disposiciones jurídicas que le sean aplicables.

TRIGESIMA SEGUNDA.- INFRACCIONES Y SANCIONES: “El Contratista” que infrinja las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, será sancionado conforme a los artículos 77 y 78 de la misma ley.

TRIGESIMA TERCERA.- JURISDICCION: Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con sede en el Distrito Federal, por lo que “El Contratista”, renuncia expresamente al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leído que fue por las partes que en el intervienen y enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal se firma el presente contrato al calce y margen de todas sus fojas útiles en unión de los servidores públicos que en él participan en la ________________, el ________ de __________ de dos mil ____.

POR “EL TRIBUNAL” POR “EL CONTRATISTA”

_____________________________ ____________________________________

OFICIAL MAYOR REPRESENTANTE LEGAL

  1. Incumplimiento de la firma del contrato.

El licitante ganador, deberá formalizar el contrato respectivo a más tardar el día 17 de Diciembre de 2009 a las 12:00 Hrs. en el domicilio de la convocante. No podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en la presente convocatoria y a la Ley de Obras Públicas.

Si el licitante ganador no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha o plazo establecido en la presente convocatoria o en la Ley, la convocante, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicará el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente que resulte más conveniente para el estado, de conformidad con lo asentado en el fallo, y así sucesivamente en el caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio respecto a la proposición que hubiere resultado ganadora no sea mayor al 10 %.

Como lo señala la Ley, el licitante que sea declarado ganador de la presente licitación que no firme el contrato objeto de esta licitación, por causas imputables a él mismo, será sancionado como lo dispone el artículo 78 fracción I de la Ley.

  1. Procedimiento de ajuste de costos.

En el contrato para la ejecución de los trabajos motivo de la presente convocatoria aplicará el ajuste de costos conforme a lo establecido en el artículo 56 y 57 de la Ley y al capítulo V de reglamento en lo que no se le contraponga.

  1. Integración de proposiciones técnicas y económicas.

A solicitud expresa del interesado y previa presentación del comprobante de inscripción para la presente licitación, se proporcionaría la información necesaria adicional a la obtenida en Compranet para que los licitantes integren sus proposiciones técnica y económica.

  1. Relación de documentos que deberán integrar a las proposiciones.

La propuesta técnica deberá contener los siguientes documentos:

Anexo 01

Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de las bases de licitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la convocante les hubiere proporcionado y el haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a la convocatoria de licitación durante la junta de aclaraciones;

Anexo 02

Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los mismos, considerando en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca el Tribunal Superior Agrario.

Anexo 03

Currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de las obras, los que deberán tener experiencia en obras con características técnicas y magnitud similares (en formato libre);

Anexo 04

Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso;

Anexo 05

Manifestación escrita en la que señale las partes de los trabajos que subcontratará, en caso de haberse previsto en las bases de licitación. Las dependencias y entidades podrán solicitar la información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que se subcontratarán (NO SE AUTORIZAN SUBCONTRATACIONES POR LO TANTO NO APLICA);

Anexo 06

Documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales deberán integrarse al menos por los estados financieros auditados de los dos años anteriores y el comparativo de razones financieras básicas, salvo en el caso de empresas de nueva creación, las cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones;

Anexo 07

Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador (Anexo 07)

La propuesta económica deberá contener los siguientes documentos:

Documento 01

Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos;

Documento 02

Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por materiales más significativos y equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición y sus importes;

Documento 03

Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en el Reglamento, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios;

Documento 04

Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, debiendo considerar éstos, para efectos de evaluación, costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos;

Documento 05

Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales;

Documento 06

Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento;

Documento 07

Utilidad propuesta por el licitante;

Documento 08

Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos;

Documento 09

Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la proposición. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente;

Documento 10

Programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos mensuales, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta crítica, y

Documento 11

Programas de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización, en periodos mensuales, de utilización de los siguientes rubros:

  1. De la mano de obra;
    1. De la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características;
    2. De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.

  1. Domicilio de la Contraloría Interna del Tribunal Superior Agrario en que en su caso podrán presentarse inconformidades.

Los interesados en participar en la licitación motivo de la presente convocatoria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley, podrán presentar en su caso inconformidades ante la Contraloría Interna del Tribunal Superior Agrario, con domicilio en la calle de Niza No. 67, 3er Piso, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C. P. 06600, México, D. F. o bien al correo electrónico: contraloriainternatsa@tribunalesagrarios.gob.mx.

  1. Declaración de integridad.

Los participantes en la licitación motivo de la presente convocatoria, deberán presentar una declaración de integridad, mediante la cual manifieste que por sí mismo, o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes (ESCRITO 06).

En su caso, escrito del licitante, en el que manifieste que es persona con discapacidad, o cuenta con trabajadores con discapacidad, señalando nombre y puesto, anexando la última liquidación bimestral y las altas al Régimen Obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, en una proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de su plantilla, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, en términos del artículo 24, fracción VIII del Reglamento (ESCRITO 07).

  1. Requisitos generales adicionales.

Los licitantes o contratistas que infrinjan las disposiciones de Ley, serán sancionados de conformidad con lo establecido en sus Artículos 77 y 78.


Glosario de términos

Para los fines de esta licitación en lo sucesivo se denominará:

Tribunal

Tribunal Superior Agrario

Convocante

Dirección General de Recursos Materiales

Licitante o licitantes

La(s) persona(s) física(s) o moral(es) que participen en cualquier procedimiento de licitación pública

Contratista o contratistas

La(s) persona(s) física(s) o moral(es) que celebren contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas

C.I.

Contraloría Interna del Tribunal Superior Agrario.

Ley

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Reglamento

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Residente de obra

El o los servidores públicos representantes de la convocante ante el contratista, encargado de llevar la administración y dirección de los trabajos, realizando la obra, vigilancia, control y revisión de los mismos, que tendrá bajo su resguardo la bitácora de obra.

Superintendente de construcción

El representante del contratista ante la convocante para cumplir los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecución de los trabajos.

Bitácora

El instrumento técnico de control de los trabajos, el cual servirá como medio de comunicación convencional entre las partes que firman el contrato y estará vigente durante el desarrollo de los trabajos, y en el que deberán referirse los asuntos que se desarrollen durante la ejecución de las obras o servicios.

Especificaciones particulares de construcciones

El conjunto de requisitos exigidos por la convocante en el anexo técnico para la realización de cada obra.

Norma de calidad

Los requisitos mínimos que, conforme a las especificaciones generales y particulares de construcción, la convocante establece para asegurar que los materiales y equipos de instalación permanente que se utilizan en cada concepto de trabajo, sean los adecuados.

Estimación

La valuación de los trabajos ejecutados, aplicando los precios unitarios a las cantidades de los conceptos de trabajos realizados por unidad de obra terminada; asimismo, es el documento en el que se consignan las valuaciones mencionadas, para efecto de su pago, considerando, en su caso, la amortización de los anticipos.


DOCUMENTACION ADICIONAL

A LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA


ESCRITO 00

México D.F. a _______de______ de ____.

Tribunal Superior Agrario

Oficialía Mayor

Dirección General de Recursos Materiales

Presente

En términos de la fracción XII del Articulo 31 de la Ley de Obras Publicas y de servicios relacionados con las mismas manifiesto bajo protesta de decir verdad, que cuento con facultades suficientes para comprometerme por (persona física o persona moral) para efectos de participar en la presente licitación y así mismo manifiesto tener pleno conocimiento de las sanciones a que en términos del artículo 77 de la misma ley se hacen acreedores quienes incurren en falsedad de declaraciones, por lo que por el momento me eximo de presentar la documentación necesaria para acreditar la personalidad jurídica mía o de mi representada.

_______________

Nombre y Firma

Nota: Este documento deberá presentarse en papel membretado del licitante.


ESCRITO 01

Persona Física _____(Nombre)___________, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente Licitación Pública Nacional, a nombre y representación de ( persona física) .

No. de la Licitación Pública Nacional _______________.

Registro Federal de Contribuyentes: CURP

Domicilio Fiscal:

Calle y Número

Colonia :

Delegación o Municipio:

Código Postal:

Entidad Federativa:

Teléfonos:

Fax:

Correo Electrónico:

Fecha de Alta ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público

Descripción de la actividad empresarial

Nombre del representante:

(Lugar y Fecha)

Protesto lo Necesario

Nombre y Firma

Nota: Este documento deberá presentarse en papel membretado del licitante.

ESCRITO 02

Persona Moral

(Nombre del representante) , manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente Licitación Pública Nacional, a nombre y representación de (persona moral) .

No. de la Licitación Pública Nacional ________________.

Registro Federal de Contribuyentes:

Domicilio Fiscal:

Calle y Número:

Colonia :

Delegación o Municipio:

Código Postal:

Entidad Federativa:

Teléfonos:

Fax:

Correo Electrónico:

No. de la Escritura o Instrumento Jurídico en la que consta su Acta Constitutiva:

Fecha:

Número de Inscripción en el Registro Público de Comercio:

Fecha:

Nombre, Número y Lugar del Notario o Fedatario Público Ante el cual se dio Fe de la misma:

Relación de Accionistas:

Apellido Paterno:

Apellido Materno:

Nombres:

Descripción del Objeto Social:

Reformas al Acta Constitutiva Inscrita en el Registro Público de Comercio:

Nombre del Apoderado o Representante:

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:

Escritura Pública Número: Fecha:

Nombre Número y Lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:

(Lugar y Fecha)

Protesto lo Necesario

Nombre y Firma

Nota: Este documento deberá presentarse en papel membretado del licitante.

ESCRITO 03

DECLARACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN LOS ARTÍCULOS 51 FRACCION IV Y 78 DE LA LEY

__________de __________ de ______________

Tribunal Superior Agrario

Oficialía Mayor

Dirección General de Recursos Materiales

Presente Número de la Licitación _______

________________, Representante Legal del licitante ____________________________, quien participa en el procedimiento de Licitación Pública Nacional No. _________________, manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada no se encuentra en los supuestos que señalan los artículos 51 y78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, no existiendo impedimento alguno para presentar propuestas o celebrar contratos para Obra Pública.

Asimismo, por mi conducto no participan en la presente licitación, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaria de la Función Pública, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, considerando, entre otros, los supuestos siguientes:

a) Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaria de la Función Pública, en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público o de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;

b) Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaria de la Función Pública en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público o de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y

c) Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas.

Tengo conocimiento que la participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la inhabilitación, así como que la falsedad en la manifestación a que se refiere este escrito será sancionada en los términos de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público o de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Atentamente

_________________________________

Nombre, cargo y firma del representante legal

Nota: Este documento deberá presentarse en papel membretado del licitante.


ESCRITO 04

MANIFESTACIÓN QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO, INCLUYEN SUPUESTOS, ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN VERÍDICOS Y SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR.

México, D. F., a _______ de ____ de _____.

Tribunal Superior Agrario

Oficialía Mayor

Dirección General de Recursos Materiales

Presente

De conformidad con lo dispuesto en la fracción XV, articulo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, fracción I del artículo 26 de su reglamento, declaramos encontrarnos en el supuesto de la fracción VII del Art. 51 de la ley mencionada y su reglamento, sin embrago, manifestamos bajo protesta de decir verdad que los estudios, planes o programas que previamente hemos realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso, hemos considerado los costos estimados apegados a las condiciones del mercado, por lo que, estamos consientes y nos ajustamos en su caso a las sanciones que por incurrir en falsedad de declaraciones nos hiciéramos acreedores en los términos de la misma ley.

ATENTAMENTE

__________________________________________

Nombre y cargo del representante que firma

Nota: Este documento deberá presentarse en papel membretado del licitante.

ESCRITO 05

MANIFESTACIÓN DE DOMICILIO

México D.F. a _______de______ de ____.

Tribunal Superior Agrario

Oficialía Mayor

Dirección General de Recursos Materiales

Presente

Me refiero a la Licitación Pública Nacional número _______________-, mediante la cual se convoca a participar en el proceso de contratación del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, relativo a ______________________________________________________________, con apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Al respecto manifiesto como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos que deriven del presente procedimiento, y en su caso del contrato, al ubicado en _____________________, número ____, Colonia _____________, _____________, en la ciudad de _____________.

Atentamente

___________________________

Nombre y firma del representante

Nota: Este documento deberá presentarse en papel membretado del licitante.


ESCRITO 06

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

México, D. F., a _______ de ____ de _____.

Tribunal Superior Agrario

Oficialía Mayor

Dirección General de Recursos Materiales

Presente

De conformidad con lo dispuesto en la fracción VII, articulo 24 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en las bases de la Licitación No._____________, para la contratación de: _______________________, declaramos que por ningún motivo nuestra empresa, ni través de interpósita persona, adoptaremos conductas para que los servidores públicos de la dependencia convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que nos otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

ATENTAMENTE

______________________________

Nombre y cargo del representante que firma

Nota: Este documento deberá presentarse en papel membretado del el licitante.


ESCRITO 07

CARTA DE MANIFIESTO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

Tribunal Superior Agrario

Oficialía Mayor

Dirección General de Recursos Materiales

Presente

Yo ______________________, Representante Legal de licitante ______________________, quien participa en el procedimiento de Licitación Pública Nacional No. __________________, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que es persona con discapacidad, o cuenta con trabajadores con discapacidad, señalando nombre y puesto, anexando la última liquidación bimestral y las altas al Régimen Obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, en una proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de su plantilla, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses.

Atentamente

___________________________

Nombre, cargo y firma del representante legal

Nota: Este documento deberá presentarse en papel membretado del licitante.


escrito del 32-d

Para los efectos del articulo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafo del CFF, el contratista se compromete a presentar el documento actualizado expedido por el SAT, en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Para efecto de lo anterior, los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato, deberán solicitar la opinión sobre el cumplimiento de obligaciones conforme a lo siguiente:

  1. Presentar solicitud de opinión por internet en la página del SAT, en la opción “Mi portal”.
  2. Contar con la clave CIECF.
  3. En la solicitud deberán incluir los siguientes requisitos:
  4. Nombre y dirección de la dependencia en la cual se licita.
  5. Monto total del contrato.
  6. Señalar si el contrato se trata de adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública.
  7. Número de licitación o concurso.

El contribuyente solicitante con el acto de registrar su solicitud en la página de internet del SAT para efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafo del CFF, manifiesta bajo protesta de decir verdad que:

a.- Han cumplido con sus obligaciones en materia de inscripción al RFC, a que se refiere el CFF en su Reglamento, la situación actual del registro es activo y localizado.

b.- Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentación de la declaración anual del ISR por el último ejercicio fiscal que se encuentre obligado.

c.- Que no tienen créditos fiscales determinados firmes a su cargo por impuestos federales, distintos a ISAN e ISTUV, entendiéndose por impuestos federales, el ISR, IVA, IMPAC, IETU, IDE, impuestos generales de importación y de exportación (impuestos al comercio exterior) y sus accesorios. Así como créditos fiscales determinados firmes, relacionados con la obligación de pago de las contribuciones, y de presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o expedición de constancias y comprobantes fiscales

d.-Tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados conforme al artículo 141 del CFF.

e.- En caso de contar con autorización para el pago a plazo, que no han incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66-A, fracción IV del CFF.

4.- En el caso que existan créditos fiscales determinados firmes manifestará que se compromete a celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagarlos con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretenda contratar, en la fecha en que las citadas autoridades señalen, en este caso, se estará a lo establecido en la regla II.2.1.9.

II.     La ALSC que corresponda al domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios, emitirá opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales indicadas a través del portal de Internet del SAT, para los efectos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público o de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, según sea el caso, a más tardar en los 20 días siguientes a la recepción de la solicitud de opinión, salvo en los casos en que el contribuyente se hubiera comprometido a celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagar con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretenda contratar los créditos fiscales firmes que tengan a su cargo, supuesto en el cual la opinión se emitirá a más tardar en los 30 días siguientes a la de la solicitud de opinión. Dicha opinión se hará también del conocimiento de la Dependencia o entidad de que se trate.

III.    En caso de detectar el incumplimiento de obligaciones fiscales a que se refiere esta regla o de la existencia de créditos fiscales determinados firmes o del incumplimiento de garantizar debidamente el interés fiscal, la ALSC mediante comunicado a través de la página del SAT notificará al contribuyente las omisiones detectadas y éste contará con 10 días para manifestar ante dicha ALSC lo que a su derecho convenga. La autoridad fiscal procederá a emitir la opinión correspondiente, conforme a lo siguiente:

a)    Si el contribuyente dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, comprueba el pago de los créditos, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales o realiza la aclaración o pago de los créditos fiscales respectivos ante la Administración que le haya notificado las omisiones, una vez validado el cumplimiento, la autoridad fiscal, podrá emitir opinión en sentido favorable dentro del plazo de 20 días indicado en la fracción II de la presente regla.

b)    Si el contribuyente dentro del plazo señalado en el primer párrafo de esta fracción, no atiende o no aclara las inconsistencias señaladas o en su caso si de la información o documentación presentada se detecta la persistencia del incumplimiento de las obligaciones fiscales, la autoridad fiscal emitirá opinión en sentido negativo, vencido el plazo de 10 días que se le otorgó.

c)    Cuando el contribuyente manifieste su interés de celebrar convenio para pagar sus créditos fiscales determinados firmes, con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretenda contratar, las autoridades fiscales emitirán oficio a la unidad administrativa responsable de la licitación a fin de que esta última en un plazo de 15 días, mediante oficio, ratifique o rectifique los datos manifestados por el contribuyente. Una vez recibida la información antes señalada, la autoridad fiscal le otorgará un plazo de 15 días al contribuyente para la celebración del convenio respectivo, en los términos de lo señalado por la regla II.2.1.9., emitiendo la opinión dentro de los 30 días a que se refiere la fracción II de esta regla.

               La opinión prevista en esta fracción, así como el documento al que se hace referencia en la fracción I, se emite para fines exclusivos del artículo 32-D del CFF, considerando la situación del contribuyente en los sistemas electrónicos institucionales del SAT, y no constituye resolución en sentido favorable al contribuyente sobre el cálculo y montos de créditos o impuestos declarados o pagados.

_________________________________________

Nombre, RFC, y correo electrónico de la persona física

o Representante Legal

Nota: Este documento deberá presentarse en papel membretado del “El contratista”.

ANEXO TÉCNICO


ANEXO 01

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y DE HABER ASISTIDO O NO A LAS JUNTAS DE ACLARACIONES.

México, D. F., a _______ de ____ de _____.

Tribunal Superior Agrario

Oficialía Mayor

Dirección General de Recursos Materiales

Presente

De conformidad con lo dispuesto en la fracción I, articulo 26 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en la convocatoria No._____________, para la contratación de: ____________________________, manifestamos conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; que estamos conformes de ajustarnos a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de la convocatoria de la licitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; que hemos considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que el Tribunal Superior Agrario a proporcionado, así como haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a la convocatoria de licitación durante la junta de aclaraciones.

ATENTAMENTE

__________________________________________

Nombre y cargo del representante que firma

Nota: Este documento deberá presentarse en papel membretado del licitante.


ANEXO 02

PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.

México, D. F., a _______ de ____ de _____.

Tribunal Superior Agrario

Oficialía Mayor

Dirección General de Recursos Materiales

Presente

El licitante elaborará en papel membretado de su empresa la descripción de la planeación integral de los trabajos.

ATENTAMENTE

__________________________________________

Nombre y cargo del representante que firma

Nota: Este documento deberá presentarse en papel membretado del licitante.


ANEXO 07

RELACION DE MAQUINARIA O EQUIPO

LICITACIÓN No.: _______________

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: ____________________________________________________________

NOMBRE DEL EQUIPO

LUGAR DONDE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE

CANTIDAD

MARCA Y MODELO

TIPO Y CAPACIDAD

No. De SERIE

DE SU PROPIEDAD

ARRENDADO CON O SIN OPCION A COMPRA

USOS ACTUALES

FECHA DE DISPONIBILIDAD EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA


ANEXO ECONOMICO

DOCUMENTO 01

ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.



El Licitante deberá presentar el análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo definidos en el Documento 09.

ENCABEZADO:

LICITACIÓN No.:Se anotará el número que le corresponda.

PARA:Se anotará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

DEL LICITANTE:Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante.

FIRMA DEL LICITANTE:Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante.

HOJA __ DE __:Se anotará en primer término el número de hoja y en segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este Anexo.

N°:Se anotará el número que le corresponde al concepto de trabajo, en el Catálogo de Conceptos (Anexo AE10).

CONCEPTO:Se anotará el nombre del concepto de trabajo, tal como aparece en el Catálogo de Conceptos (Anexo AE10).

UNIDAD:Se anotará la unidad indicada en el Catálogo de Conceptos (Anexo AE10), para el concepto correspondiente.

CANTIDAD:Se anotará la cantidad indicada en el Catálogo de Conceptos (Anexo AE10), para el concepto correspondiente.

TEXTO:

MATERIALES:

DESCRIPCIÓN:Se anotará el nombre de los materiales que intervienen en el análisis del precio unitario del concepto de trabajo.

UNIDAD:Se anotará el nombre de la unidad de medida del material que interviene en la ejecución del concepto de trabajo.

Pm:Representa el costo básico unitario del material vigente en el mercado, puesto en el sitio de los trabajos, sin I.V.A., el cual será el indicado en el Anexo AE2

Cm:Representa la cantidad o consumo del material por unidad de medida del concepto de trabajo

M = Pm x Cm:Representa el costo del material necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo, y se obtiene multiplicando el costo básico unitario del material vigente en el mercado, por la cantidad o consumo del material

SUMA 1: Se anotará el resultado de la suma de los importes de los materiales.


MANO DE OBRA:

CATEGORÍA:Se anotará la categoría del personal (Según Anexo AE 3), o cuadrilla que se requiere para la realización del concepto de trabajo.

En el caso de utilizar cuadrillas, será necesario que se adjunte a este anexo el desglose de cada una de ellas con su costo correspondiente.

UNIDAD:Se anotará la unidad de medida que invariablemente será jornada (jor), considerada de 8 (ocho) horas de trabajo.

SALARIO (a):Se anotará el salario real que corresponda a la categoría o cuadrilla que se requiere para la ejecución del concepto de trabajo.

CANT (b):Se anotará la cantidad de jornadas (de esa categoría o de cuadrillas) que se requieren para realizar el concepto de trabajo.

Sr = (a) x (b):Representa el salario real del personal o cuadrilla que interviene directamente en la ejecución de cada concepto de trabajo por jornada de ocho horas, y se obtiene multiplicando el salario por la cantidad.

R:Representa el Rendimiento, se anotará la cantidad de trabajo que desarrolla el personal o cuadrilla que interviene directamente en la ejecución del concepto de trabajo por jornada de ocho horas.

Para realizar la evaluación del rendimiento se deberá considerar en todo momento el tipo de trabajo a desarrollar y las condiciones ambientales, topográficas y en general aquellas que predominen en la zona o región donde se ejecuten los trabajos.

Mo = Sr / R:Representa el costo por Mano de Obra necesaria para la correcta ejecución de los trabajos, y se obtiene dividiendo el salario real entre el rendimiento

SUMA 2:Se anotará el resultado de la suma de los importes de la Mano de Obra del personal por categoría o por cuadrilla.

MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DESCRIPCIÓN:Se anotará el nombre de la maquinaria o equipo de construcción que intervienen en la ejecución del concepto de trabajo.

UNIDAD:Se anotará la unidad de medida, que invariablemente será hora.

Phm:Representa el costo horario directo por hora efectiva de trabajo de la maquinaria o equipo de construcción, considerados como nuevos, dentro de su vida económica, obtenidos en el Anexo AE4.

Rhm:Representa el rendimiento horario de la maquinaria o equipo de construcción, considerados como nuevos dentro de su vida económica.

Este debe de corresponder a la cantidad de unidades de trabajo que la máquina o equipo de construcción ejecuta por hora efectiva de operación de acuerdo por rendimientos que determinen en su caso los manuales de los fabricantes respectivos la experiencia del contratista así como, las características ambientales de la zona en donde vayan a realizarse los trabajos.

ME = Phm / Rhm:Representa el costo horario por maquinaria o equipo de construcción necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, y se obtendrá dividiendo el costo horario directo entre el rendimiento horario.

SUMA 3: Se anotará el resultado de la suma de los importes de la maquinaria o equipo de construcción.

HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD:

HERRAMIENTA DE MANO:

Kh:Representa un coeficiente cuyo valor se fijará en función del tipo de trabajo y de las herramientas requeridas para su correcta ejecución.

Mo:Representa el costo unitario por concepto de Mano de Obra, obtenido en este anexo de la Suma 2 en el apartado de Mano de Obra.

Hm= Kh x Mo: Representa el costo por herramienta de mano necesaria para la correcta ejecución del concepto.

EQUIPO DE SEGURIDAD:

Ks:Representa un coeficiente cuyo valor se fija en función del tipo de trabajo y del equipo requerido para la seguridad del trabajador.

Mo:Representa el costo unitario por concepto de Mano de Obra, obtenido en este anexo de la Suma 2 del apartado de Mano de Obra.

Es = Ks x MoRepresenta el costo por equipo de seguridad, necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo, y se obtendrá multiplicando el coeficiente propuesto, por el costo unitario del concepto de mano de obra.

SUMA 4:Se anotará el resultado de la suma de los importes de la herramienta de mano y equipo de seguridad.

COSTO DIRECTO “CD”

CD = (suma 1+2+3+4):Es el que se deriva de la suma de las erogaciones que hace el Contratista por el pago de salarios al personal, por la adquisición o producción de todos los materiales necesarios, por el uso correcto de las máquinas o equipos adecuados y necesarios, por el uso de las herramientas de mano y equipo de seguridad, que intervienen directamente en la ejecución del concepto de trabajo, y se obtendrá sumando los importes

indicados en SUMA 1, SUMA 2, SUMA 3 y SUMA 4.

COSTOS Y CARGOS UNITARIOS:

COSTO INDIRECTO “CI”

CI = I (CD):El costo indirecto (CI), se expresará como un porcentaje (I) del costo directo del concepto de trabajo.

PORCENTAJE:Es el valor porcentual del indirecto calculado en el Anexo AE5.

IMPORTE:Es el resultado de multiplicar el costo directo por el porcentaje del indirecto calculado en el Anexo AE5.

COSTO POR FINANCIAMIENTO “CF”

CF = F (CD+CI):El costo por financiamiento (CF) se expresará como un porcentaje (F) de la suma del costo directo e indirecto del concepto de trabajo.

construcción ejecuta por hora efectiva de operación, de acuerdo con rendimientos que determinen en su caso los manuales de los fabricantes respectivos, la experiencia del contratista así como, las características

ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

PORCENTAJE:Es el valor porcentual del costo por financiamiento, calculado en el Anexo AE6.

IMPORTE:Es el resultado de multiplicar la suma del costo directo e indirecto, por el porcentaje del costo por financiamiento, calculado en el Anexo AE6.

CARGO POR UTILIDAD “CU”

CU = U (CD+CI+CF):El cargo por utilidad (CU) se expresará como un porcentaje (U) de la suma del costo directo, indirecto y por financiamiento del concepto de trabajo.

PORCENTAJE:Es el valor porcentual del cargo por utilidad, calculado en el Anexo AE7.

IMPORTE:Es el resultado de multiplicar la suma del costo directo, indirecto y por financiamiento, por el porcentaje del cargo por utilidad, calculado en el Anexo AE7.

CARGOS ADICIONALES “CA”

CA = A (CD+CI+CF+CU):Los cargos adicionales (CA) son las erogaciones que debe realizar el Contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos, indirectos, por financiamiento, ni del cargo por utilidad y deberán adicionarse al precio unitario después de la utilidad, se expresará como un porcentaje (A).

PORCENTAJE:Es el valor porcentual de los cargos adicionales, calculado en el Anexo AE8.

IMPORTE:Es el resultado de multiplicar la suma del costo directo, indirecto, por financiamiento y el cargo por utilidad, por el porcentaje obtenido en el Anexo AE8.


PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO “PU”

PU = (CD + CI + CF + CU + CA):Precio Unitario es el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al Contratista por unidad de concepto terminado ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construcción y las normas de calidad.

Es resultado de sumar los importes de costo directo, costo indirecto, costo de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales.

El Licitante deberá presentar los análisis de precios unitarios de la totalidad de los conceptos de trabajo solicitados en el Anexo AE 10.

Los análisis de los costos unitarios básicos que integren los precios unitarios deberán ser presentados en el anexo AE 9


TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO, DTO 31 LICITACION #

BOULEVAR CULTURAS VERACRUZANAS, COL. RESERVA TERRITORIAL, C.P. 91096, XALAPA, VERACRUZ

DOCUMENTO 01

HOJA 1

DE 1

MODELO DE FORMATO

ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO

HOJA

DE

No.

CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD:

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

Pm

Cm

M=Pm x Cm

SUMA 1

MANO DE OBRA

CATEGORÍA

UNIDAD

SALARIO (a)

CANT (b)

Sr=(a) x (b)

R

Mo = Sr / R

jor

jor

jor

jor

jor

SUMA 2

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

Phm

Rhm

ME = Phm / Rhm

HORA

HORA

HORA

HORA

HORA

SUMA 3

HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD

Herramienta de mano

Kh

Mo

Hm = Kh X Mo

Equipo de seguridad

Ks

Mo

Es = Ks X Mo

SUMA 4

(CD) COSTO DIRECTO

(Suma 1 + 2 + 3 + 4)

COSTOS Y CARGOS UNITARIOS

PORCENTAJE

IMPORTE

(CI) COSTO INDIRECTO = I (CD)

(CF) COSTO POR FINANCIAMIENTO = F (CD + CI)

(CU) CARGO POR UTILIDAD = U (CD + CI + CF)

(CA) CARGOS ADICIONALES = A (CD + CI + CF + CU)

(PU) PRECIO UNITARIO = (CD + CI + CF + CU + CA)

DOCUMENTO 02

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.


DOCUMENTO 02.

ENCABEZADO:

LICITACIÓN No.:La clave que le corresponda.

PARA:Se especificará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos.

HOJA __DE:Se anotará en primer término el número de hoja y en segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este Anexo.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

DEL LICITANTE:Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante.

FIRMA DEL LICITANTE:Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante.

COLUMNAS:

No.:Se anotará el número correspondiente en forma progresiva

CATEGORIA:Se anotará la categoría que corresponda.

UNIDAD:Se anotará la unidad que será jornal.

CANTIDAD:Se anotará la cantidad de jornales a utilizar para cada categoría.

SALARIO REAL:Se anotará el salario real para cada categoría, obtenido en el anexo AE3b.

IMPORTE:Es el resultado de multiplicar la cantidad de jornales de cada categoría por su correspondiente salario real.

IMPORTE TOTAL:Se anotará la suma de los importes de todas las categorías.


LICITACIÓN No.:

PARA:

DOCUMENTO 02

HOJA

DE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE

MODELO DE FORMATO

LISTADO DE INSUMOS

Que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por materiales más significativos y equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición y sus importes.

No.

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

IMPORTE TOTAL


DOCUMENTO 03

ANALISIS CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL, ASI COMO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS, E INTEGRACION DE LOS SALARIOS.


EL PRESENTE ANEXO ESTÁ INTEGRADO POR LOS SIGUIENTE DOCUMENTOS:

DOCUMENTO 03a.ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.

DOCUMENTO 03b.TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS.


DOCUMENTO 03a.

ENCABEZADO:

LICITACIÓN No.:El número que le corresponda.

PARA:Se anotará el nombre la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos.

HOJA __ DE __:Se anotará en primer término el número de hoja y en segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este anexo.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

DEL LICITANTE:Se anotará el Nombre o la Razón Social completa del Licitante.

FIRMA DEL LICITANTE:Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante.

FILA:

DICALSe deberá anotar el total de días calendario del ejercicio anual.

DIAGISe deberá anotar el total de días de aguinaldo al año.

PIVACSe deberá anotar el total de días por prima vacacional.

DIPERSon días de percepción pagados al año, resultado de la suma del DICAL, DIAGI Y PIVAC.

DIDOMSe deberá anotar el total de días domingo en el año.

DIVACSe deberá anotar el total de días de vacaciones por año.

DIFEOSe deberá anotar el total de días festivos oficiales por año.

DISINSe deberá anotar el total de días por condiciones sindicales anuales según convenio (CFE-SUTERM).

DICAUSe deberá anotar el total de días perdidos por otras causas.

DINLASon los días no laborados al año, resultado de la suma del DIDOM, DIVAC, DIFEO, DISIN Y DICAU.

TpRepresenta el total de días realmente pagados durante un período anual (DIPER).

TlRepresenta el total de días realmente laborados, durante un período anual (DICAL – DINLA).

COLUMNA

CATEGORÍA:Se anotará cada una de las categorías del personal propuesto por el Licitante.

FRACCIÓN DECIMAL

DEL IMSS:Se anotará en fracción decimal las obligaciones obrero patronales derivadas de la Ley del Seguro Social.

El Licitante deberá adjuntar a este anexo, la integración del factor en fracción decimal por categoría de las obligaciones obrero–patronales, derivadas de la Ley del Seguro Social (IMSS).

FRACCIÓN DECIMAL
DEL INFONAVIT:Se anotará en fracción decimal las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Ps:Representa en fracción decimal las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

FACTOR DE SALARIO

REAL (Fsr):Representa el factor de salario real que resulta de la aplicación de la fórmula:

Fsr = Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl,

aplicada para cada una de las categorías del personal propuesto por el Licitante, debiendo calcularse a cuatro decimales.

NOTA 1:Cualquier prestación adicional a las contenidas en este anexo, derivada del Contrato Colectivo de Trabajo, tales como el mínimo de 30 días por terminación de obra, entre otras, se deberán incluir en el cálculo de los Indirectos de Campo.

NOTA 2:Para los efectos del análisis, cálculo e Integración del Factor de Salario Real deberá observarse lo dispuesto por el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo para obra determinada del SUTERM.


LICITACIÓN No.:

PARA:

DOCUMENTO03a.

HOJA

DE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE

MODELO DE FORMATO

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL

CLAVE

CONCEPTO

DIAS

DICAL

DÍAS CALENDARIO EJERCICIO ANUAL

DIAGI

DÍAS DE AGUINALDO AL AÑO

PIVAC

DÍAS POR PRIMA VACACIONAL

DIPER

DÍAS DE PERCEPCIÓN PAGADOS AL AÑO

SUMA

DIDOM

DÍAS DOMINGO EN EL AÑO

DIVAC

DÍAS DE VACACIONES POR AÑO

DIFEO

DÍAS FESTIVOS OFICIALES POR AÑO

DISIN

DÍAS POR CONDICIONES SINDICALES ANUALES

DICAU

DÍAS PERDIDOS POR OTRAS CAUSAS

DINLA

DÍAS NO LABORADOS AL AÑO

SUMA

Tp

DÍAS REALMENTE PAGADOS DURANTE UN PERIODO ANUAL (DIPER)

Tl

DÍAS REALMENTE LABORADOS DURANTE UN PERIODO ANUAL (DICAL-DINLA)

CATEGORÍA

1

FRACCIÓN

DECIMAL

IMSS

2

FRACCIÓN

DECIMAL INFONAVIT

3

Ps

(2+3)

4

FACTOR DE

SALARIO REAL

Fsr=Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl

5

DOCUMENTO 03b.

ENCABEZADO:

LICITACIÓN No.: Se anotará el número que le corresponda.

PARA:Se especificará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

DEL LICITANTE:Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante.

FIRMA DEL LICITANTE:Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante.

HOJA __ DE __:Se anotará en primer término el número de hoja y en segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este Anexo.

COLUMNAS:

No.:Se anotará en la columna el número correspondiente en forma progresiva.

CATEGORÍA:La categoría del personal (peón, ayudante, oficial, liniero, cabo, etc.).

S.D.N. TABULADOR SUTERM:Se anotará el Salario Diario Nominal (S.D.N.) tomado del Tabulador de Salarios del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), aplicable, que corresponda a la categoría.

SALARIOS DE MERCADO:Se anotará el costo real de la mano de obra que prevalezca en la zona donde se ejecutarán los trabajos.

En caso de no existir la categoría propuesta, en el Tabulador del SUTERM aplicable, ésta podrá ser homologada a las existencias de dicho tabulador.

Los Salarios de Mercado que se utilicen para determinar el Salario Real, no podrán ser menores a los indicados en el Tabulador de Salarios del SUTERM aplicable.

FACTOR DE SALARIO REAL:Se anotará el Factor de Salario Real calculado, que corresponda a la categoría.

SALARIO REAL:Se anotará el resultado de multiplicar los Salarios de Mercado por el Factor de Salario Real.


LICITACIÓN No.:

PARA:

DOCUMENTO 03b.

HOJA

DE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE

MODELO DE FORMATO

TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS

No.

C A T E G O R Í A

S.D.N.

TABULADOR

SUTERM

SALARIOS

DE

MERCADO

FACTOR DE SALARIO REAL

SALARIO

REAL

DOCUMENTO 04

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.


ENCABEZADO:

LICITACIÓN No.: Se anotará el número que le corresponda.

PARA:Se especificará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos.

HOJA __ DE __:Se anotará en primer término el número de hoja y en segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este Anexo.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

DEL LICITANTE:Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante.

FIRMA DEL LICITANTE:Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante.

TEXTO:

MÁQUINA O EQUIPO No.: El número que le corresponda, de acuerdo al Anexo AT3.

DESCRIPCIÓN DE LA

MÁQUINA O EQUIPO:Se anotará el nombre completo y el modelo de la máquina o equipo de construcción, según Anexo AT3.

DATOS GENERALES:

TIPO DE COMBUSTIBLE:Indicar con una “X” el tipo de combustible utilizado por la máquina o equipo. En caso de ser otra la fuente de energía, se deberá especificar.


(Pm) PRECIO DE LA

MÁQUINA:El costo de adquisición de la máquina o equipo de construcción nuevo en el mercado nacional con todos sus accesorios y piezas especiales, sin I.V.A.

(Pn) VALOR DE LAS

LLANTAS:Se anotará el valor de las llantas, consideradas como nuevas, de acuerdo con las características indicadas por el fabricante de la máquina o equipo de construcción, sin I.V.A.

(Pa) VALOR PIEZAS

ESPECIALES:Se anotará el valor de las piezas especiales, consideradas como nuevas para la máquina o equipo de construcción.

(Vm) VALOR DE LA

MÁQUINA O EQUIPO:Se anotará el valor de la máquina o equipo de construcción considerado como nuevo en la fecha de presentación y apertura de proposiciones, descontando el precio de las llantas y de los equipamientos, accesorios o piezas especiales en su caso.

(Vr) VALOR DE

RESCATE:Se anotará el valor de rescate de la máquina o equipo de construcción que el contratista considere recuperar por su venta, al término de su vida económica.

(Ve) VIDA ECONÓMICA:Se anotará la vida económica de la máquina o equipo de construcción estimada por el Licitante y expresada en horas efectivas de trabajo.

(IEE) INDICADOR ECONÓMICO

ESPECÍFICO:Se anotará el nombre de un indicador económico específico, al cual estará sujeta la variación de la tasa de interés anual propuesta.


  1. TASA DE INTERÉS

ANUAL:Se anotará la tasa de interés anual la que deberá estar referida al indicador económico específico.

(Hea) HORAS EFECTIVAS

POR AÑO:Se anotará el número de horas efectivas que la máquina o equipo de construcción trabaja durante el año.

(s) PRIMA ANUAL PROMEDIO

SEGUROS:Se anotará la prima anual promedio de seguros, fijada como porcentaje de valor de la máquina o equipo de construcción, y expresada en fracción decimal.

(IEMS) INDICADOR ESPECIF

MERCADO SEG.:Se anotará el nombre de un indicador específico de mercado de seguros, al cual estará sujeta la variación de la prima anual promedio de seguros propuesta.

(Ko) MANTENIMIENTO MAYOR Y

MENOR:Se anotará un coeficiente que considere tanto el mantenimiento mayor como el menor. Este coeficiente varía según el tipo de máquina o equipo de construcción y las características del trabajo, y se fija con base en la experiencia estadística.

(HP) POTENCIA

NOMINAL:Se anotará la potencia nominal del motor de la máquina o equipo de construcción expresada en HP.

(Fo) FACTOR DE

OPERACIÓN:Se anotará el factor de operación adecuado para el motor, de la máquina o equipo de construcción, determinado de acuerdo a la experiencia.

(HPop) POTENCIA DE OPERACIÓN

(HP x Fo):Se anotará la potencia de operación, como producto de la potencia nominal por el factor de operación.

(CC) COEFICIENTE DE

COMBUSTIBLE:Se anotará el coeficiente determinado por la experiencia, que variará de acuerdo con el combustible que se utilice.

(C) CAPACIDAD DEL

CARTER:Se anotará la capacidad del recipiente de lubricante de la máquina o equipo de construcción.

(t) HORAS ENTRE CAMBIO

DE LUB:Se anotará el número de horas entre cambios sucesivos de lubricante.

(CL) COEFICIENTE DE

LUBRICANTE:Se anotará el coeficiente determinado por la experiencia, que variará de acuerdo con el lubricante que se utilice.

(Gh) CANT. DE COMBUSTIBLE

UTILIZADO:Se anotará la cantidad de combustible utilizado por hora efectiva de trabajo. Es el resultado de multiplicar el Coeficiente de Combustible por la Potencia de Operación.

(Pc) PRECIO DEL

COMBUSTIBLE:Se anotará el precio por litro del combustible puesto en la máquina o equipo de construcción, vigente a la fecha de la Licitación, sin I.V.A.

(Ah) CANT. DE ACEITE

LUBRICANTE:Se anotará la cantidad de aceite lubricante consumido por hora efectiva de trabajo, de acuerdo con las condiciones medias de operación. Es el resultado de multiplicar el Coeficiente del Lubricante por la Potencia de Operación.


(Ga) CONSUMO/CAMBIOS

DE LUBRICANTE:Se anotará el consumo entre cambios sucesivos de lubricante en la máquina o equipo de construcción. Determinado por la capacidad del recipiente dentro de la máquina o equipo de construcción y los tiempos entre cambios sucesivos de aceites.

(Pal) PRECIO DEL

LUBRICANTE:Se anotará el precio del lubricante puesto en la máquina o equipo de construcción, sin I.V.A. y vigente a la fecha de la Licitación.

(Vn) VIDA DE LAS

LLANTAS:Se anotarán las horas de vida económica de las llantas tomando en cuenta las condiciones de trabajo impuestas a las mismas.

(Va) VIDA PIEZAS ESPECIALES:Se anotará las horas de vida económica de las piezas especiales, tomando en cuenta las condiciones de trabajo impuestas en las mismas.

(Sr) SALARIOS POR TURNO:Se anotarán los salarios reales por turno de 8 horas del personal necesario para operar la máquina o equipo de construcción.

(Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO:Se anotarán las horas efectivas de trabajo de la máquina o equipo de construcción dentro del turno de 8 horas.

I.- COSTOS FIJOS:Los costos fijos son el resultado de la suma de los costos de depreciación, inversión, seguros y mantenimiento.

II.-COSTOS POR CONSUMOS:Son los que derivan de las erogaciones que resulten por el uso de combustibles u otras fuentes de energías y, en su caso, lubricantes y llantas.


OTRAS FUENTES DE ENERGÍA:En el caso de otras fuentes de energía, el Licitante calculará el cargo de este insumo considerando su consumo por hora efectiva. La determinación de este costo requerirá en cada caso de un estudio especial.

PIEZAS ESPECIALES:El costo por piezas especiales, es el correspondiente al consumo por desgaste de las piezas especiales durante la operación de la máquina o equipo de construcción. Este costo de obtiene dividiendo el valor de las piezas especiales considerado como nuevas entre las horas de vida económicas de dichas piezas, tomando en cuenta las condiciones de trabajo impuestas a las mismas.

III.- COSTOS POR SALARIOS DE OPERACIÓN:El costo por salarios de operación, es el que resulta por concepto de pago del o los salarios del personal encargado de la operación de la máquina o equipo de construcción, por hora efectiva de trabajo, y es el resultado de dividir el salario real por turno del personal necesario para operar dicha máquina o equipo de construcción entre las horas efectivas de la máquina o equipo de construcción dentro del turno.

CATEGORÍAS:Se anotará la categoría del personal según Anexo AE3b que se requiere para la operación de la máquina o equipo de construcción.

CANTIDAD:Se anotará la cantidad de personas (de esa categoría) que se requieren para la operación de la máquina o equipo de construcción

SALARIO REAL:Se anotará el salario real que corresponda a la categoría que se requiere para la operación de la máquina o equipo de construcción (según Anexo AE3b).

IMPORTE:Representa el costo que se requiere para la operación de la máquina o equipo de construcción, y es el resultado de multiplicar la cantidad por el salario real.

(Sr):Se anotarán los salarios reales por turno de 8 horas del personal necesario para operar la máquina o equipo de construcción, y es el resultado de sumar la columna de importe.

OPERACIÓN Po=Sr/Ht:Representa el costo horario por la operación de la máquina o equipo de construcción y es el resultado de dividir los salarios reales por turno, entre las horas efectivas de trabajo de la maquinaria o equipo de construcción dentro del turno.

(Phm) COSTO DIRECTO POR

HORA: Representa el costo horario directo por hora efectiva de trabajo de la maquinaria o equipo de construcción, considerados como nuevos.


DOCUMENTO 04

COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DE CONSTRUCCION

MODELO DE FORMATO

MAQUINARIA O EQUIPO No.

CLASIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA

DATOS GENERALES:

TIPO DE COMBUSTIBLE

GASOLINA

DIESEL

OTRO

(Pm)

PRECIOS DE LA MAQUINA

$

(CC)

COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE

(Pn)

VALOR DE LAS LLANTAS

$

(C)

CAPACIDAD DEL CARTER

Lt

(Pa)

VALOR PIEZAS ESPECIALES

$

( t )

HORAS ENTRE CAMBIO DE LUB

HORAS

(Vm)

VALOR DE LA MAQUINARIA O EQUIPO

$

(CL)

COEFICIENTE DE LUBRICANTE

(Vr)

VALOR DE RESCATE

% Vm $

(Gh)

CANT. DE COMBUSTIBLE UTILIZADO

Lt.

(Ve)

VIDA ECONÓMICA

HORAS

(Pc)

PRECIO DEL COMBUSTIBLE

$

Lt

(lEE)

INDICADOR ECONOMICO ESPECIFICO

(Ah)

CANT. DE ACEITE LUBRICANTE

Lt

( i )

TASA DE INTERÉS ANUAL

%

(Ga)

CONSUMO/CAMBIOS LUBRICANTE

Lt

(Hea)

HORAS EFECTIVAS POR AÑO

HORAS

(Pal)

PRECIO DE LUBRICANTE

$

Lt

(s)

PRIMA ANUAL PROMEDIO SEGUROS

%

(Vn)

VIDA DE LAS LLANTAS

HORAS

(IEMS)

INDICADOR ESPECIF MERCADO SEG

(Va)

VIDA PIEZAS ESPECIALES

HORAS

(Ko)

MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR

(Sr)

SALARIO POR TURNO

$

/Tno

(HP)

POTENCIA NOMINAL

HP

(Ht)

HORAS EFECTIVAS POR TURNO

HORAS

(Fo)

FACTOR DE OPERACIÓN

(HPop)

POTENCIA OPERACIÓN (HPxFo)

HP

I.- COSTOS FIJOS

l.1.- DEPRECIACIÓN

D= (Vm - Vr) /Ve:

=

l.2.- INVERSION

L=(Vm + Vr) i /2 Hea:

=

l.3.- SEGUROS

S= (Vm + Vr) s / 2Hea:

=

l.4.- MANTENIMIENTO

Mn = Ko x D

=

(1) SUMA COSTOS FIJOS

II.- COSTOS POR CONSUMOS

II.1.- COMBUSTIBLES

Co = Gh x Pc=CC x Hpop x PC =

=

II.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA

=

II.3.- LUBRICANTES

Lb = (Ah + Ga) Pal = [(CL X Hpop) + (C / t)] x Pal =

=

II.4.- LLANTAS

N = Pn / Vn

=

Il.5.-PIEZAS ESPECIALES

Ae = Pa / Va

=

(2) SUMA COSTOS POR CONSUMOS

III.- COSTOS POR SALARIOS DE OPERACIÓN

C A T E G O R Í A S

C A N T I D A D

S A L A R I O R E A L

I M P O R T E

(Sr) = $

III.1.- OPERACIÓN Po = Sr / Ht =

/

=

$

(3) SUMA COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN

$

Phm = COSTO DIRECTO POR HORA (1) + (2) + (3) =

$

DOCUMENTO 05

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.


El Costo Indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como en la obra, y comprende entre otros: los gastos de administración, organización, dirección técnica, vigilancia, supervisión, construcción de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de trabajo, el transporte de maquinaria o equipo de construcción, imprevistos y, en su caso, prestaciones laborales y sociales correspondientes al personal directivo y administrativo.

Para su determinación, se deberá considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales del contratista, comprenderá únicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista, encargada directamente de los trabajos. En el caso de los Costos Indirectos de oficinas de campo se deberán considerar todos los conceptos que de él se deriven.

Los Costos Indirectos se expresarán como un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo. Dicho porcentaje se calculará sumando los importes de los gastos generales que resulten aplicables y dividiendo esta suma entre el costo directo total de la obra de que se trate.

El Licitante deberá presentar el análisis de los Costos Indirectos. En lo correspondiente al Costo Indirecto de la Administración de Oficinas Centrales deberá calcularlo anualizado, el cual se dividirá entre le capacidad de contratación anual que tenga el Licitante a costo directo (dato estimado por el Licitante), y el resultado de dicha división, se multiplicará por el costo directo de la obra, obteniendo así el importe correspondiente a dicho Costo Indirecto.

La Administración de Oficinas de campo, deberá calcularlo para el plazo de ejecución propuesto para los trabajos.

ENCABEZADO:

LICITACIÓN No.: Se anotará el número que le corresponda.

PARA:Se especificará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos.

HOJA __DE __:Se anotará en primer término el número de hoja y en segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este Anexo.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

DEL LICITANTE:Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante.

FIRMA DEL LICITANTE:Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante.

COLUMNAS:

NOMBRE DEL CONCEPTO DE

GASTO:Representa los gastos generales que podrán tomarse en consideración para integrar el Costo Indirecto que pueden aplicarse indistintamente para la Administración de Oficinas Centrales o a la Administración de Oficinas de Campo o ambas, según el caso.

IMPORTES DE LA ADMINISTRACIÓN DE OFICINA:

CENTRAL ANUALIZADA

(CIA):Se anotarán los importes anualizados de cada uno de los conceptos de gasto que apliquen para la Administración de Oficina Central.

DE CAMPO (CIC):Se anotarán los importes de cada uno de los conceptos de gasto que apliquen para la Administración de Oficina de Campo, referidos al plazo de ejecución de los trabajos.

SUBTOTAL:Se anotará la suma de los importes de cada uno de los conceptos de gasto que aplique para cada rubro.

TOTAL:Se anotará la suma de los subtotales y de los conceptos correspondientes a los numerales VII, VIII y IX.

DATOS PARA EL CÁLCULO DEL COSTO INDIRECTO (CI) Y DEL PORCENTAJE DE INDIRECTO ( I ):

CONCEPTOS DE COSTOS:Representan los conceptos que se utilizarán en la fórmula para el cálculo del Costo Indirecto y del porcentaje del Indirecto.

COSTO DIRECTO (CD):En este espacio, se indicará el Costo Directo total de la obra, el cual se obtiene al sumar los productos de multiplicar cada uno de los conceptos de trabajo que integran el Catálogo de Conceptos (Anexo AE 10) por su respectivo Costo Directo (CD) obtenidos en el anexo AE 1.

CAPACIDAD DE

CONTRATACIÓN (CC):En este espacio, el Licitante indicará bajo su responsabilidad, la Capacidad de Contratación Anual que tiene a Costo Directo.

COSTO INDIRECTO DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL

ANUALIZADA (CIA):En este espacio, se anotará la cantidad obtenida en el renglón de TOTAL correspondiente a la Administración Central Anualizada (CIA).

COSTO INDIRECTO DE ADMINISTRACIÓN DE

CAMPO (CIC):En este espacio, se anotará la cantidad obtenida en el renglón de TOTAL correspondiente a la Administración de Campo (CIC).

COSTO INDIRECTO (CI):En este espacio, se anotará la cantidad obtenida en la aplicación de la Formula (CI) = [(CIA / CC) CD + (CIC)], y representa el Costo Indirecto que requiere el Licitante para la realización de los trabajos.

I = [ ( CI ) / ( CD ) ] 100Representa la fórmula para calcular el porcentaje del Indirecto que aplicará para el análisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo del catálogo.


DOCUMENTO 05

COSTOS INDIRECTOS

MODELO DE FORMATO

NOMBRE DEL CONCEPTO DE GASTO

IMPORTES DE LA ADMINISTRACIÓN DE OFICINA

CENTRAL ANUALIZADA

(CIA)

DE CAMPO

(CIC)

  1. Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos:

a.Persona l directivo.

b.Persona l técnico.

c.Persona l administrativo.

d.Cuota patronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

e.Prestac iones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciado en los incisos a., b. y c.

f.Pasajes y viáticos del personal enunciado en los incisos a., b. y c.

g.Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo, para el personal enunciado en los incisos a., b. y c.

SUBTOTAL

  1. Prestaciones del personal que interviene en el costo directo: (consignados solo en el indirecto de campo)

Nota de acuerdo al contrato colectivo de trabajo por obra determinada SUTERM

a.Ayuda de despensa.

b.Ayuda de transporte.

  1. Ayuda de renta de casa.
  2. Terminación parcial o total de la obra (30 días)
  3. Gastos de sepelio

SUBTOTAL

  1. Depreciación, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos:

a.Edificios y locales.

b.Locales de mantenimiento y guarda.

c.Bodegas.

d.Instalaciones generales.

e.Equipos, muebles y enseres.

f.Depreciación o renta, y operación de vehículos.

g. Campamentos.

SUBTOTAL

  1. Servicios de los siguientes conceptos:

a.Consult ores, asesores, servicios y laboratorios.

b.Estudio s e investigaciones.

SUBTOTAL

  1. Fletes y acarreos de los siguientes conceptos:

a.Campamentos.

b.Equipo de construcción.

c.Plantas y elementos para instalaciones.

d.Mobiliario.

SUBTOTAL

NOMBRE DEL CONCEPTO DE GASTO

IMPORTES DE LA ADMINISTRACIÓN DE OFICINA

CENTRAL ANUALIZADA

(CIA)

DE CAMPO

(CIC)

  1. Gastos de oficina de los siguientes conceptos:

a.Papelería y útiles de escritorio.

b.Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio.

c.Equipo de computación.

d.Situación de fondos.

e.Copias y duplicados.

f.Luz, gas y otros consumos.

g. Gastos de la licitación.

SUBTOTAL

  1. Capacitación y adiestramiento.

  1. Seguridad e higiene.

  1. Seguros y fianzas.

  1. Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos:

a.Construcción y conservación de caminos de acceso.

b.Montajes y desmantelamientos de equipo.

c.Construcción de instalaciones generales:

1.De campamentos.

2.De equipo de construcción.

3. De plantas y elementos para instalaciones.

SUBTOTAL

TOTAL

DATOS PARA EL CÁLCULO DEL COSTO INDIRECTO ( CI ) Y EL PORCENTAJE DE INDIRECTO ( I )

CONCEPTOS DE COSTOS

IMPORTES

COSTO DIRECTO (CD)

%

COSTO INDIRECTO DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL ANUALIZADA (CIA)

%

COSTO INDIRECTO DE ADMINISTRACIÓN DE CAMPO (CIC)

%

COSTO INDIRECTO (CI) = (CIA+CIC)

%

DOCUMENTO 06

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.


El Costo por Financiamiento deberá estar representado por un porcentaje de la suma de los Costos Directos e Indirectos y corresponderá a los gastos derivados por la inversión de recursos propios o contratados, que realice el Contratista para dar cumplimiento al Programa de Ejecución de los Trabajos Calendarizados y Valorizados por Periodos.

ENCABEZADO:

LICITACIÓN No.:Se anotará el número que le corresponda.

PARA:Se especificará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos.

FECHA DE INICIO:Se anotará la fecha en que se iniciaran los trabajos, de acuerdo a lo solicitado en las Bases de Licitación.

FECHA DE TERMINACIÓN:Se anotará la fecha programada de terminación de los trabajos que correspondan a la fecha de inicio y al plazo de ejecución.

PLAZO DE EJECUCIÓN:Se anotará los días naturales que durará la ejecución de la obra, de acuerdo a lo solicitado en las Bases de Licitación.

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DEL LICITANTE:Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante.

FIRMA DEL LICITANTE:Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante.

HOJA __DE __:Se anotará en primer término el número de hoja y en segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este Anexo.

TEXTO:

INSTRUCTIVO PARA EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

DATOS:

COSTO DIRECTO (CD):Se anotará el importe del Costo Directo de los trabajos a realizar (el indicado en el Anexo AE5).

COSTO INDIRECTO (CI):Se anotará el importe del Costo Indirecto de los trabajos a realizar (el calculado en el Anexo AE5).

I:Se anotará el porcentaje de Indirectos obtenido en el Anexo AE5.

IEE:Se anotará el nombre del Indicador Económico Específico elegido por el Licitante (CPP, TIIE, etc.).

TASA DE INTERÉS

MENSUAL:Se anotará el valor de la Tasa de Interés Mensual elegido por el Licitante.

PROGRAMA DE EGRESOS E INGRESOS A COSTO DIRECTO MÁS COSTO INDIRECTO

CONCEPTO:

PERIODO:Se anotará el período correspondiente al Programa de Ejecución de los Trabajos y al Plazo indicado en la propuesta.

EGRESOS:

ED:Se anotarán las erogaciones por período que realizará el Contratista relacionadas directamente con la ejecución de los trabajos, o sea el Costo Directo de la obra, considerando cualquier gasto que requiera según su Programa de Ejecución.

EI:Se anotarán las erogaciones por periodo que realizará el Contratista relacionados indirectamente con la ejecución de los trabajos, o sea el Costo Indirecto de la obra, tanto de Oficinas Centrales como de Oficinas de Obra.

SUMA (E):Se anotará el resultado de la suma del ED más el EI correspondiente a cada periodo.

INGRESOS:

ANTICIPOS:Se anotará el importe de los anticipos que se otorgarán al Contratista durante el ejercicio del Contrato, los cuales deberán corresponder a los porcentajes que se señalen en la Convocatoria y en las Bases de Licitación, aplicado al importe del Costo Directo más el Costo Indirecto.

ESTIMACIONES CON AMORTIZACIÓN

DEL ANTICIPO:Se anotará el importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulación, aprobación, trámite y pago, deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, estas deberán estar acorde con el Programa de Ejecución de los Trabajos.

SUMA (In):Se anotará el importe de la suma de los anticipos considerados en la Convocatoria y en las Bases de Licitación y el de las estimaciones con amortización del anticipo que presentará, correspondiente a cada uno de los periodos del Programa de Ejecución a Costo Directo más Costo Indirecto.

DIFERENCIA (E-In):Se anotará el resultado de la operación aritmética de restar el importe de la suma de Egresos (E) menos el importe de la suma de los Ingresos (In), correspondiente a cada uno de los periodos.

ACUMULADO:En este renglón se anotará para cada periodo, el importe que resulte de sumar el valor del renglón Diferencia (E-In) de este periodo con el valor del renglón Acumulado del periodo anterior.

INTERESES (CF):Se anotará el importe que resulte de multiplicar el valor acumulado de cada periodo por la Tasa de Interés Mensual propuesta por el Licitante.

TOTAL:En esta columna se anotará el importe de la suma de los valores obtenidos en cada uno de los periodos.

FINANCIAMIENTO

CF:Se anotará el importe obtenido en el Total del renglón correspondiente a intereses (CF), es el correspondiente al Costo por Financiamiento.

F = [ CF / ( CD + CI ) ]100:El porcentaje de financiamiento se determinará dividiendo Costo por Financiamiento (CF) entre la suma del Costo Directo (CD) y el Costo Indirecto (CI), multiplicado por 100.


ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

DATOS

Costo Directo (CD)

$

IEE: Indicador Económico Específico

Costo Indirecto (CI)

$

Tasa de Interés mensual

%

I

%

PROGRAMA DE EGRESOS E INGRESOS A COSTO DIRECTO MÁS COSTO INDIRECTO

Concepto

Periodos

Total

1

2

...

...

...

...

n

Egresos

ED

EI

Suma (E)

Ingresos (In)

Anticipo

Estimaciones con amortización del anticipo

Suma (In)

diferencia(E-In)

Acumulado

Intereses (CF)

CF=

F = [ CF / ( CD + CI ) ]100 = ( / ) 100 = %


DOCUMENTO 07

UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.


ENCABEZADO:

LICITACIÓN No.:Se anotará el número que le corresponda.

PARA:Se especificará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos.

HOJA __DE __:Se anotará en primer término el número de hoja y en segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este Anexo.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

DEL LICITANTE:Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante.

FIRMA DEL LICITANTE:Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante.

DATOS:

COSTO DIRECTO (CD):Se anotará el obtenido en el Anexo AE5.

COSTO INDIRECTO (CI ):Se anotará el obtenido en el Anexo AE5.

COSTO POR

FINANCIAMIENTO (CF):Se anotará el obtenido en el Anexo AE6.

CARGO POR UTILIDAD (CU):Se anotará el importe de la ganancia que fije el Licitante por la ejecución de los conceptos de trabajo a realizar, deberá incluir el Impuesto Sobre la Renta y la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa.

U = [CU / (CD+CI+CF)] 100:El Cargo por Utilidad se representará por un porcentaje, el cual se determinará dividiendo el importe del Cargo por Utilidad, entre la suma del Costo Directo (CD), más Costo Indirecto (CI), más Costo por Financiamiento (CF), multiplicado por 100.

DOCUMENTO 07

MODELO DE FORMATO

DETERMINACIÓN DEL CARGO Y EL PORCENTAJE DE UTILIDAD

EL CARGO POR UTILIDAD, ES LA GANANCIA QUE RECIBIRÁ EL CONTRATISTA POR LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO; SERÁ FIJADO POR EL PROPIO CONTRATISTA Y ESTARÁ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERÁ CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DEL CONTRATISTA.

DATOS:

CARGO DE UTILIDAD

COSTO DIRECTO (CD)

$

COSTO INDIRECTO (CI)

$

COSTO POR FINANCIAMIENTO (CF)

$

CARGO POR UTILIDAD (CU)

$

U = [ CU / (CD+CI+CF) ] 100

%

DOCUMENTO 08

RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.


ENCABEZADO:

LICITACIÓN No.La clave que le corresponda.

PARA:Se especificará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos.

HOJA __DE __:Se anotará en primer término el número de hoja y en segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este Anexo.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

DEL LICITANTE:Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante.

FIRMA DEL LICITANTE:Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante.

COLUMNAS:

No.:Se anotará el número correspondiente en forma progresiva

DESCRIPCIÓN:Se anotará el nombre completo de los análisis básicos o auxiliares utilizados en la integración de los precios básicos que integran los precios unitarios de los conceptos de trabajo presentados en el anexo AE 1.

UNIDAD:Se anotará la unidad del costo unitario básico que corresponda.

COSTO UNITARIO:Se anotará el costo unitario básico obtenido del análisis correspondiente

Nota: En este anexo se incluirán todos los análisis básicos o auxiliares utilizados en la integración de los precios unitarios de los conceptos de trabajo presentados en el anexo AE 1, tales como: cuadrillas, concretos, morteros, cimbras, etc.


DOCUMENTO 08

RELACIÓN DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS

No.

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

COSTO UNITAIRO


DOCUMENTO 09

CATÁLOGO DE CONCEPTOS.


ENCABEZADO:

LICITACIÓN No.:La clave que le corresponda.

PARA:Se especificará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos.

HOJA __DE __:Se anotará en primer término el número de hoja y en segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este Anexo.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

DEL LICITANTE:Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante.

FIRMA DEL LICITANTE:Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante.

COLUMNAS:

No.Es el número progresivo que corresponda

ESPECIFICACIÓN:Es el número de la especificación respectiva correspondiente a cada concepto.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA, SUBPARTIDA

O CONCEPTO:Se anotará el nombre de la(s) partida(s), subpartida (s) y/o concepto de trabajo que corresponda.

CANTIDAD:Es el valor cuantificado aproximado de obra a realizar para cada concepto de trabajo.

UNIDAD:Es la unidad de medida del concepto de trabajo.

P.U. CON NÚMERO:Se anotará el precio unitario con número, obtenido por el Licitante en el Anexo AE1, para cada concepto de trabajo.

PRECIO UNITARIO CON

LETRA:Se anotará el precio unitario con letra, obtenido por el Licitante en el Anexo AE1, para cada concepto de trabajo.

Los importes de los precios unitarios anotados con número y con letra, deben ser coincidentes; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el análisis de precio unitario según Anexo AE1, o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis.

IMPORTE:Se anotará el resultado de multiplicar la cantidad por el precio unitario del concepto.

IMPORTE DE ESTA

HOJA:Se anotará la suma de los importes de cada concepto contenido en la hoja.

IMPORTE ACUMULADO HASTA

LA HOJA ANTERIOR:Se anotará el importe acumulado hasta la hoja anterior.

IMPORTE ACUMULADO HASTA

ESTA HOJA:Se anotará la suma del importe de ésta hoja con el importe acumulado hasta la hoja anterior.

IMPORTE TOTAL DE LA

PROPUESTA:Se anotará únicamente en la última hoja el importe total de la propuesta, que corresponde al importe acumulado hasta ésta hoja.


MODELO DE FORMATO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

No.

ESPECIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA,

SUBPARTIDAD O CONCEPTO

CANTIDAD

UNIDAD

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

PESOS

CON NÚMERO

CON LETRA

IMPORTE DE ESTA HOJA

IMPORTE ACUMULADO HASTA LA HOJA ANTERIOR

IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA

IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA


DOCUMENTO 10

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.


El Licitante presentará el Programa de Erogaciones, indicando por mes, quincena o semana según corresponda a las cantidades de trabajo e importes por realizar mediante el Diagrama de Gantt, dicho programa deberá contener todos los conceptos analizados por el Licitante y solicitados por el organismo conforme al Anexo AE10

El Licitante ganador dentro de los quince días naturales siguientes a la emisión del Fallo, en su caso, deberá de entregar el Programa de Ejecución General de los Trabajos que consideren todos y cada uno de los conceptos que integran la propuesta.

ENCABEZADO:

LICITACIÓN No.Se anotará el número que le corresponda.

PARA:Se anotará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos.

FECHA DE INICIO:Se anotará la fecha en que se iniciarán los trabajos, de acuerdo a lo solicitado en las Bases de Licitación.

FECHA DE TERMINACIÓN:Se anotará la fecha programada de terminación de los trabajos que corresponda a la fecha de inicio y al plazo de ejecución.

PLAZO DE EJECUCIÓN:Se anotarán los días naturales que durará la ejecución de la obra, de acuerdo a lo solicitado en las Bases de Licitación.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

DEL LICITANTE:Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante.

FIRMA DEL LICITANTE:Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante.

BARRA:Se elaborará el Diagrama de Gantt por los meses, quincenas o semanas y/o la fracción que corresponda, de acuerdo a los trabajos por realizar.

IMPORTE.Se anotará el resultado de multiplicar la cantidad del periodo correspondiente, por el Precio Unitario del concepto en cuestión.

TOTAL:Se anotará el resultado de la suma de las cantidades de trabajo propuestas por el Licitante e importes, correspondientes a cada uno de los periodos.

IMPORTE DE ESTA HOJA:Se anotará la suma de los importes por periodo de cada concepto contenido en la hoja.

IMPORTE ACUMULADO HASTA

LA HOJA ANTERIOR:Se anotará el importe acumulado por periodo hasta la hoja anterior.

IMPORTE ACUMULADO HASTA

ESTA HOJA:Se anotará la suma del importe por periodo de ésta hoja con el importe acumulado por periodo hasta la hoja anterior.

Los datos indicados en las columnas correspondientes a No., Nombre de la Partida, Subpartida o Concepto y Unidad; así como los renglones de Cantidad y Barra, deberán ser los mismos que los contenidos en el Anexo AE 10.

Nota:Los Totales obtenidos en los renglones de la Cantidad e Importe, deberán ser iguales a sus correspondientes en el Catálogo de Conceptos. (Anexo 10)


PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

NOMBRE DE LA PARTIDA, SUBPARTIDA O CONCEPTO

UNIDAD

PRECIO UNITARIO

FIT

FTT

AÑO

PERIODO

1

2

n

TOTAL

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

IMPORTE DE ESTA HOJA

IMPORTE ACUMULADO HASTA LA HOJA ANTERIOR

Nombre:

IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA

Licitante:

Cargo:

Firma


DOCUMENTO 11a

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y

CUANTIFICADO DE LA MANO DE OBRA.


El Licitante presentará el Programa de Erogaciones a Costo Directo Calendarizado y Cuantificado de Utilización de la Mano de Obra, indicando por mes, quincena o semana según corresponda, así como las Cantidades de jornadas a utilizar mediante un Diagrama de Gantt.

ENCABEZADO:

LICITACIÓN No.Se anotará el número que le corresponda.

PARA:Se anotará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos.

FECHA DE INICIO:Se anotará la fecha en que se iniciaran los trabajos, de acuerdo a lo solicitado en las Bases de Licitación.

FECHA DE

TERMINACIÓN:Se anotará la fecha programada de terminación de los trabajos que corresponda a la fecha de inicio y al plazo de ejecución.

PLAZO DE EJECUCIÓN:Se anotarán los días naturales que durará la ejecución de la obra, de acuerdo a lo solicitado en las Bases de Licitación.

HOJA____DE___:Se anotará en primer término el número de hoja y en segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en éste anexo.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

DEL LICITANTE:Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante.

FIRMA DEL LICITANTE:Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante.

COLUMNAS:

N°:Se anotará el número del concepto que corresponda.

NOMBRE DE LA PARTIDA, SUBPARTIDA

O CONCEPTO:Se anotará el nombre de la(s) partida(s), subpartida (s) y/o concepto de trabajo que corresponda.

CATEGORÍA:Se anotará la(s) categoría(s) del personal que interviene en la realización de los diferentes conceptos de obra.

SALARIO REAL (DIARIO)Se anotará el Salario Real obtenido en el Anexo AE3, según la categoría que corresponda.

RENGLONES:

PERIODO:Se anotará el año, el nombre de los meses, quincenas o semanas que correspondan, de acuerdo a las fechas de inicio y terminación de la obra.

Si el Programa de Erogaciones de la Mano de Obra tuviera una duración mayor al alcance de este formato, se deberán agregar los módulos necesarios hasta completar la programación total.

CANTIDAD:Se elaborará el Programa de Mano de Obra anotando las cantidades de jornadas a utilizar por mes, quincena o semana.

BARRA:Se elaborará el Diagrama de Gantt por los meses, quincenas o semanas y/o la fracción que corresponda, de acuerdo a los trabajos por realizar.

IMPORTE.Se anotará el resultado de multiplicar la cantidad del periodo correspondiente, por el Salario Real de la Categoría en cuestión.

TOTAL:Se anotará el resultado de la suma de las cantidades de trabajo propuestas por el Licitante e importes, correspondientes a cada uno de los períodos.

IMPORTE DE ESTA

HOJA:Se anotará la suma de los importes por periodo de cada concepto contenido en la hoja.

IMPORTE ACUMULADO HASTA

LA HOJA ANTERIOR:Se anotará el importe acumulado por periodo hasta la hoja anterior.

IMPORTE ACUMULADO HASTA

ESTA HOJA:Se anotará la suma del importe por periodo de ésta hoja con el importe acumulado por periodo hasta la hoja anterior.


PROGRAMA DE EROGACIONESA COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA MANO DE OBRA.

NOMBRE DE LA PARTIDA, SUBPARTIDA O CONCEPTO

CATEGORÍA

SALARIO REAL

(DIARIO)

PERIODO

AÑO

1

2

n

TOTAL

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

IMPORTE DE ESTA HOJA

IMPORTE ACUMULADO HASTA LA HOJA ANTERIOR

IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA


DOCUMENTO 11b

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.


El Licitante presentará el Programa de Erogaciones de la Maquinaria y Equipo de Construcción, indicando por mes, quincena o semana según corresponda, así como las Cantidades de horas a utilizar mediante un Diagrama de Gantt.

ENCABEZADO:

LICITACIÓN No.:Se anotará el número que le corresponda.

PARA:Se anotará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos.

FECHA DE INICIO:Se anotará la fecha en que se iniciarán los trabajos, de acuerdo a lo solicitado en las Bases de Licitación.

FECHA DE

TERMINACIÓN:Se anotará la fecha programada de terminación de los trabajos que corresponda a la fecha de inicio y al plazo de ejecución.

PLAZO DE EJECUCIÓN:Se anotarán los días naturales que durará la ejecución de la obra, de acuerdo a lo solicitado en las Bases de Licitación.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

DEL LICITANTE:Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante.

FIRMA DEL LICITANTE:Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante.

HOJA____DE___:Se anotará en primer término el número de hoja y en segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este anexo.


COLUMNAS:

N°:Se anotará el número del concepto que corresponda.

NOMBRE DE LA PARTIDA, SUBPARTIDA

O CONCEPTO:Se anotará el nombre de la(s) partida(s), subpartida (s) y/o concepto de trabajo que corresponda.

MAQUINARIA Y EQUIPO

DE CONSTRUCCIÓN:Se anotará el nombre Maquinaria y/o Equipo de Construcción que intervendrá en la realización de los diferentes conceptos de obra.

COSTO HORARIO:Se anotará el Costo Horario obtenido en el Anexo AE4, correspondiente a la Maquinaria o Equipo de Construcción de que se trate.

RENGLONES:

PERÍODO:Se anotará el año, el nombre de los meses, quincenas o semanas que correspondan, de acuerdo a las fechas de inicio y terminación de la obra.

Si el Programa de Erogaciones de la Maquinaria o Equipo de Construcción, tuviera una duración mayor al alcance de este formato, se deberán agregar los módulos necesarios hasta completar la programación total.

CANTIDAD:Se elaborará el Programa de Maquinaria o Equipo de Construcción, anotando las cantidades de horas efectivas de trabajo a utilizar por mes, quincena o semana.

BARRA:Se elaborará el Diagrama de Gantt por los meses, quincenas o semanas y/o la fracción que corresponda, de acuerdo a los trabajos por realizar.

IMPORTE.Se anotará el resultado de multiplicar la cantidad del periodo correspondiente, por el Costo Horario de la Maquinaria o Equipo de Construcción en cuestión.

TOTAL:Se anotará el resultado de la suma de las cantidades de trabajo propuestas por el Licitante e importes, correspondientes a cada uno de los periodos.

IMPORTE DE ESTA

HOJA:Se anotará la suma de los importes por periodo de cada concepto contenido en la hoja.

IMPORTE ACUMULADO HASTA

LA HOJA ANTERIOR:Se anotará el importe acumulado por periodo hasta la hoja anterior.

IMPORTE ACUMULADO HASTA

ESTA HOJA:Se anotará la suma del importe por periodo de ésta hoja con el importe acumulado por periodo hasta la hoja anterior.

Los datos indicados en las columnas correspondientes a No., Nombre de la Partida, Subpartida o Concepto y Maquinaria y Equipo de Construcción, así como los renglones de Cantidad y Barra, deberán ser iguales a los contenidos en el Anexo AE 2c.


PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

No.

NOMBRE DE LA PARTIDA, SUBPARTIDA O CONCEPTO

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

COSTO HORARIO

AÑO

TOTAL

PERIODO

1

2

n

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

IMPORTE DE ESTA HOJA

IMPORTE ACUMULADO HASTA LA HOJA ANTERIOR

IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA


DOCUMENTO 11c

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.


El Licitante presentará el Programa de Erogaciones Calendarizado y Cuantificado de Utilización del Personal Profesional Técnico, Administrativo de Servicio Encargado de la Dirección, Administración y ejecución de los Trabajos, indicado por mes, quincena o semana según corresponda, así como las Cantidades a utilizar mediante un Diagrama de Gantt.

ENCABEZADO:

LICITACIÓN No.:Se anotará el número que le corresponda.

PARA:Se anotará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos.

FECHA DE INICIO:Se anotará la fecha en que se iniciarán los trabajos, de acuerdo a lo solicitado en las Bases de Licitación

FECHA DE

TERMINACIÓN:Se anotará la fecha programada de terminación de los trabajos que corresponda a la fecha de inicio y al plazo de ejecución.

PLAZO DE EJECUCIÓN:Se anotarán los días naturales que durará la ejecución de la obra, de acuerdo a lo solicitado en las Bases de Licitación.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL

LICITANTE:Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante.

FIRMA DEL LICITANTE:Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante.

HOJA____DE___:Se anotará en primer término el número de hoja y en segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este anexo.

COLUMNAS:

No.:Se anotará el número progresivo que le corresponda a la categoría programada.

CATEGORÍA:Se escribirá la categoría del personal de la Dirección, Supervisión o Administración correspondiente.

RENGLONES:

PERIODO:Se anotará el año, el nombre de los meses, quincenas o semanas que correspondan, de acuerdo a las fechas de inicio y terminación de la obra.

Si el programa de utilización del personal profesional técnico, administrativo o de servicios, tuviera una duración mayor al alcance de este formato, se deberá agregar los módulos necesarios hasta completar la programación total.

CANTIDAD:Se elaborará el programa del personal técnico administrativo o de servicios, anotando las cantidades a utilizar por mes, quincena o semana.

BARRA:Se elaborará el Diagrama de Gantt por los meses, quincenas o semanas y/o la fracción que corresponda, de acuerdo a los trabajos por realizar.

IMPORTE.:Se anotará el Costo del personal profesional técnico administrativo o de servicios, del periodo correspondiente, congruente a lo considerado por el Licitante en el Anexo AE5.

TOTAL:Se anotará el resultado de la suma de las cantidades de trabajo propuestas por el Licitante e importes, correspondientes a cada uno de los periodos.

IMPORTE DE ESTA

HOJA:Se anotará la suma de los importes por periodo de cada concepto contenido en la hoja.

IMPORTE ACUMULADO HASTA

LA HOJA ANTERIOR:Se anotará el importe acumulado por periodo hasta la hoja anterior.

IMPORTE ACUMULADO HASTA

ESTA HOJA:Se anotará la suma del importe por periodo de está hoja con el importe acumulado por periodo hasta la hoja anterior.

La suma de la columna total de todas las hojas empleadas, deberá ser igual al importe obtenido por Honorarios, Sueldos y Prestaciones de la Administración de Oficina de Campo, en el Anexo AE5.


PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO,

ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

No.

CATEGORÍA

PERIODO

AÑO

1

2

n

TOTAL

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

IMPORTE DE ESTA HOJA

IMPORTE ACUMULADO HASTA LA HOJA ANTERIOR

IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA

Original notice
Por favor note que este aviso es únicamente para su información.
Tratamos lo mas posible de tener la información mas actualizada y detallada en nuestro sitio Web pero no podemos garantizar que toda la información dada está libre de errores.
Si tiene una sugerencia para corregir/actualizar este aviso, por favor háganoslo saber.