CENDI NUEVA CREACION, FRACC. VISTAS DE ORIENTE, AGUASCALIENTES, AGS.

Solicitud de ofertas

Información general

México
   mex:31002005-009-10
   8 de Abr, 2010
   9 de Abr, 2010
   Español

Bienes, Obras y Servicios

Trabajos de construcción  

Texto original

      

Gobierno del Estado de Aguascalientes

Secretaría de Obras Públicas

Código: R15-PRO01-P01-DGCL

Asunto: Bases de Licitación Federal

Responsable: Coordinador de Licitación y Análisis

Bases de Licitación Federal

Área que genera: Dir. de licitación y control financiero/ Dpto. de Licitación y Contratos

Fecha de Liberación: 05 febrero 2008 Fecha de Revisión: N/A

Tiempo de Retención: 5 años

BASES DE LICITACIÓN PARA OBRAS A EJECUTARSE CON RECURSOS FEDERALES

APLICANDO LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SUS MODIFICACIONES PUBLICADAS EL 28 DE MAYO DE 2009.

( CONVOCATORIA FEDERAL CONV-FED-004-10 )

LICITACION PUBLICA NACIONAL

ESTAS BASES APLICAN PARA LAS SIGUIENTES LICITACIONES:

31002005-009-10CENDI NUEVA CREACION, FRACC. VISTAS DE ORIENTE, AGUASCALIENTES, AGS.

Í N D I C E

  • BASES DE LICITACIÓN FEDERALES 2010.
  1. ORIGEN DE LOS RECURSOS.
  2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
  3. PODERES Y DOCUMENTOS QUE DEBERAN ACREDITARSE.
  4. EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA QUE SE REQUIERE.
  5. PORCENTAJE DE ANTICIPOS
  6. ACTIVIDADES ANTERIORES A LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.
    1. VISITA DE OBRA
    2. JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS
  7. DOCUMENTOS QUE DEBEN CONTENER LAS PROPUESTAS.
    1. ANTECEDENTES.
    2. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA
  8. PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS
  9. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
  10. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS.
  11. COMUNICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA SECRETARÍA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
  12. DOCUMENTOS QUE ENTREGARÁ EL GANADOR DE LA LICITACIÓN.
  13. GARANTÍAS.
  14. DEL CONTRATO.
  15. PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.
  16. INICIO DE LOS TRABAJOS.
  17. ANOTACIONES COMPLEMENTARIAS.
  • MODELO DE CONTRATO FEDERAL.
  • HOJAS ÍNDICE Y FORMATOS REQUERIDOS.

BASES DE LICITACIÓN FEDERALES 2010

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Habiendo convocado la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Aguascalientes, con domicilio en Av. Adolfo López Mateos # 1500 Ote., Aguascalientes, Ags., a las personas físicas y morales que se interesen en la ejecución por contrato, de la obra pública citada en la convocatoria u oficio de invitación, para que se registraran y proporcionaran los datos relativos a sus antecedentes, experiencia, equipo disponible y capacidad económica y habiendo convocado o invitado a inscribirse en la licitación a aquellos contratistas que, como resultado del estudio detallado de los documentos presentados resultaron aptas para participar, se hace entrega de estas bases en atención de dicha publicación o invitación para su inscripción, junto a los anexos y especificaciones de licitación que regirán para la celebración y dictamen de la misma.

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación así como en las propuestas presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.

Se da por hecho que ““EL LICITANTE”” que participa en la presente licitación conoce el marco jurídico de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, el Código Municipal de Aguascalientes y el Código Urbano para el Estado de Aguascalientes y acepta cumplir todo lo indicado en ellos sin perjuicio de lo estipulado en estas bases y en la minuta de la junta de aclaraciones.

Las propuestas que se presenten en la licitación que nos ocupa se deberán presentar exclusivamente en idioma español y en pesos mexicanos.

1.-GENERALIDADES DE LA OBRA.

Descripción general de las Obras y ubicación:

31002005-009-10CENDI NUEVA CREACION, FRACC. VISTAS DE ORIENTE, AGUASCALIENTES, AGS.

Origen de los recursos:

31002005-009-10 RECURSOS FEDERALES

Dos ejercicios presupuestales:

En caso de que los trabajos rebasen un ejercicio presupuestal, el importe que se entregará a los contratistas se estimará para el primer ejercicio por el 50% del monto asignado. Para las asignaciones presupuestales de ejercicios subsecuentes, se estará a lo dispuesto en el Artículo 30 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

Fechas para de la licitación:

Visita de obra: 9 de Abril de 2010. 09:00 Hrs.

Junta Aclaratoria: 9 de Abril de 2010. Horario establecido en el resumen de la Convocatoria

Presentación de propuestas: 16 de Abril de 2010. de 8:00 a 9:00 Hrs.

Apertura de propuestas: 16 de Abril de 2010. A partir de las 9:00 Hrs.

Fallo y adjudicación de obra: 20 de Abril de 2010. 14:00 Hrs.

Fecha probable de inicio de los trabajos: 21 de Abril de 2010.

Tiempo de ejecución de la obra:

31002005-009-10 120 días calendario

2.-DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

En estas bases y sus anexos se entenderá por:

“LA SECRETARIA”:A la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Aguascalientes.

EL CONTRATISTA: La persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas.

““EL LICITANTE””: La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública, o bien de invitación restringida a cuando menos tres personas.

L.O.P.S.R.M.: Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

R.L.O.P.S.R.M.: Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

BITÁCORA: el instrumento técnico de control de los trabajos, el cual servirá como medio de comunicación convencional entre las partes que firman el contrato y estará vigente durante el desarrollo de los trabajos, y en el que deberán referirse los asuntos importantes que se desarrollen durante la ejecución de las obras y servicios;

L.A.B.: Libre a bordo.

L.F.T.: Ley Federal del Trabajo.

C.M.I.C.: Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

Marco Jurídico: La LOPSRM y todos los reglamentos, lineamientos y oficios circulares que de ella emanen.

D.O.F.: Diario Oficial de la Federación.

C.N.S.M.: Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

I.S.N..: Impuesto Sobre Nómina.

CAPITULO: Grupo integrado por una ó más partidas

PARTIDA: Grupo integrado por uno ó más conceptos de Obra ó servicio

CONCEPTO DE OBRA Ó SERVICIO: Descripción pormenorizada del alcance de una actividad de obra ó servicio.

ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN: Convenio privado entre dos o más personas físicas o morales con el objeto de sumar sus capacidades financieras, técnicas o de equipo, para presentar conjuntamente propuestas., sin que esto obligue a constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre y cuando en el convenio se establezcan las obligaciones y responsabilidades de cada uno quedando siempre uno de ellos como obligado ante el Sujeto de Ley. En este supuesto, la propuesta deberá ser firmada por el representante que para este acto haya sido designado por el grupo de personas.

ASOCIANTE: Persona física ó moral que aporta el mayor porcentaje de capacidades financieras, técnicas o de equipo de la Asociación en Participación, la cual deberá de fungir como representante legal con los poderes necesarios para comprometer dicha asociación.

ASOCIADO: Persona física ó moral que aporta el porcentaje complementario de capacidades financieras, técnicas o de equipo de la Asociación en Participación, el cual se quedará como obligado solidario del asociante ante compromisos adquiridos por dicha asociación.

SIMILARES: Obras en las cuales integre las partidas mas importantes de la obra en proceso de licitación.

COMPLEJIDAD: Obras en las cuales, por su proceso constructivo, periodo de ejecución, frentes de trabajo, etc. sean similares a las de la obra en proceso de licitación.

MAGNITUD: Obras de las cuales por sus volúmenes sean similares a las de la obra en proceso de licitación.

MONTO: Se considerará para efecto de experiencia, aquellos montos iguales o mayores del de su propuesta.

Esta Secretaria podrá considerar aquellas obras de montos igual o mayor al de las principales partidas de su propuesta.

3.-PODERES Y DOCUMENTOS QUE DEBERÁN ACREDITARSE.

““EL LICITANTE”” podrá designar la persona que suscriba las propuestas en la licitación, la cual deberá contar con los documentos notariales que lo acrediten como apoderado o administrador de la empresa con las facultades legales expresas para comprometerse y contratar en nombre y representación de la misma; la persona antes citada para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad, acompañando original y fotocopia de identificación oficial con firma.

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones en las licitaciones siempre y cuando cumplan con lo estipulado en el último párrafo del Artículo 24 del R.L.O.P.S.R.M. Esta información deberá incluirse dentro del documento 1 de la propuesta.

En caso de ser la asociación ““EL LICITANTE”” adjudicado, el convenio que se presentó para la Licitación se deberá entregar a ““LA SECRETARIA””, debidamente certificado ante notario público, así como el poder del representante común antes de la firma del contrato para que forme parte del mismo.

4.- ESPECIALIDAD, EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA QUE SE REQUIERE:

  1. EXPERIENCIA

La experiencia se manifestará mediante la presentación del currículum de la empresa y de cada persona que participará como Director, Superintendente ó residente de la Obra, debiéndose acompañar a dichos currículos una carta compromiso donde se indique que en el supuesto de adjudicársele la obra a “EL LICITANTE” , el personal técnico se compromete a realizarlos al amparo de este contrato.

Dicho personal técnico deberá contar con experiencia directa en la construcción de obras de la misma naturaleza en magnitud y volúmenes a las del objeto de la Licitación,;

Entendiéndose como “de la misma naturaleza” a aquellas obras de iguales características, complejidad, proceso constructivo, funcionalidad y objeto.

Se considerará como experiencia directa del personal técnico, la que haya obtenido cuando se desempeñe ó se haya desempeñado como director, superintendente ó residente de la Obra. Se deberá enlistar las obras de la misma naturaleza en las que dicho personal participó, indicando el número de contrato, monto, nombre del cliente con domicilio, teléfono y su representante, nombre de la empresa con la que participó en la construcción de la obra, fecha, descripción de los trabajos y volúmenes, cargo ó función desempeñada y avances físicos financieros.

La experiencia de “EL LICITANTE” se deberá comprobar mediante copia de los contratos de obra equivalentes en magnitud y volúmenes a la del objeto de la licitación. Se deberá enlistar las obras equivalentes realizadas ó en proceso de ejecución, en el cual se indicará el número de contrato, monto, nombre del cliente con domicilio, teléfono y su representante, fecha, descripción de los trabajos, volúmenes y avances físicos y financieros.

En el caso de no incluir información necesaria para verificar la experiencia manifestada ó que al verificarla, esta no sea veraz, “LA SECRETARÍA” NO LA CONSIDERARÁ COMO SUSTENTADA Y POR TANTO NO SE CONSIDERÁRA COMO EXPERIENCIA VÁLIDA, LO CUAL MOTIVARA SU DESECHAMIENTO.

  1. CAPACIDAD TÉCNICA

Respecto de la comprobación de la capacidad técnica para participar en la licitación, deberá ser para el personal técnico; la presentación de documentos que acredite su capacitación, tales como certificados de estudios, diplomas de cursos adquiridos, cedulas de estudios profesionales, certificados de calidad, etc. ; Para “EL LICITANTE” , su capacidad técnica instalada se demostrará con la propiedad de la maquinaria, equipo de transporte, equipo de ingeniería, equipo de computo, herramienta, instalaciones, etc. con las que cuenta “EL LICITANTE”

  1. CAPACIDAD FINANCIERA

Respecto de la comprobación de la capacidad financiera, para poder participar en la licitación, la comprobación deberá ser del capital mínimo requerido en la convocatoria, mediante la declaración anual normal ante la S.H.C.P. del año 2008 (No se aceptan declaraciones complementarias). Para empresas de nueva creación deberán de presentar los estados financieros auditados más actualizados a la fecha de presentación de la propuesta.

Se podrá incluir información que demuestre liquidez financiera, tales como créditos pre-autorizados vigentes por alguna institución financiera, a efecto de complementar la capacidad de financiamiento de “EL LICITANTE”.

Para licitantes en ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, deberá el ASOCIANTE comprobar el mayor porcentaje del capital contable requerido para la licitación. En caso de no cumplir esta condición será motivo para desechar su propuesta.

5.- PORCENTAJE DE ANTICIPOS:

““LA SECRETARIA”” otorgará un anticipo del 50% para la(s) Licitación (es) 31002005-009-10 de la asignación presupuestal aprobada en el primer ejercicio para el inicio de los trabajos y para la compra y producción de materiales de construcción, adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que se requieran, de la asignación aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate. El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la determinación del costo financiero de su proposición de acuerdo al Artículo 50 fracción III de L.O.P.S.R.M.

Cuando los trabajos rebasen más de un ejercicio presupuestal y se inicien en el último trimestre del primer ejercicio y el anticipo resulte insuficiente, las dependencias o entidades podrán, bajo su responsabilidad, otorgar como anticipo hasta el monto total de la asignación autorizada al contrato respectivo durante el primer ejercicio, vigilando que se cuente con la suficiencia presupuestal para el pago de la obra por ejecutar en el ejercicio de que se trate.

6.-ACTIVIDADES ANTERIORES A LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.

6.1VISITA AL SITIO DE OBRA

Las empresas interesadas en la presente licitación, deberán presentarse en el área de estacionamiento de LA SECRETARÍA (frente al Área de fotocopiado), el día y a la hora señalada en la convocatoria u oficio de invitación respectiva y en estas bases, para concurrir al sitio en donde los representantes de LA SECRETARÍA mostrarán la ubicación y los datos generales, así mismo serán los receptores de las dudas por parte de los contratistas.

Si es el caso que los contratistas interesados en este evento deciden no realizar la visita al sitio en donde se llevarán a cabo las obras motivo de esta licitación, quedará bajo su estricta responsabilidad, debiendo manifestar por escrito y en hoja membretada de la empresa, que conocen el sitio, las condiciones de los terrenos en donde se construirán estas y sus condiciones ambientales, quedando obligados así mismo, a integrar en su propuesta el escrito mencionado, el cual se anexará en el documento No. 1 de la propuesta. La presentación del escrito mencionado no podrá servir como fundamento para una eventual reclamación por parte del o los contratistas en la ejecución del contrato.

Una vez realizada la visita al sitio de las obras, los contratistas deberán recabar la firma del representante de “LA SECRETARIA” precisamente en el espacio considerado para ello en el formato que se anexa en estas bases o en alguno que ““EL LICITANTE”” elabore, siempre y cuando coincida con el que se les presenta.

6.2JUNTA DE ACLARACION DE DUDAS.

Si existieran dudas en la visita al sitio de los trabajos o durante el proceso de integración de la propuesta, estas serán resueltas en su momento, en la o las juntas de aclaraciones, a desarrollarse en la fecha, lugar y hora asentados en la convocatoria u oficio de invitación. ““EL LICITANTE”” podrá, mediante solicitud por escrito, solicitar aclaraciones a ““LA SECRETARIA””, podrán entregarse personalmente en la junta de aclaraciones, o enviarse a través de CompraNet, según corresponda, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta, considerando que entre la última de éstas y el acto de presentación y apertura de proposiciones deberá existir un plazo de al menos seis días naturales.

La asistencia a estas junta será optativa, esto es, se podrá asistir o no.

7.-DOCUMENTOS QUE DEBEN CONTENER LA PROPUESTA.

7.1.-ANTECEDENTES

Para que una propuesta sea tomada en cuenta en la licitación, deberá contener todos los documentos que se indican en las presentes bases, en especial en el capitulo 7 y cada uno de ellos deberá satisfacer los requisitos que aquí mismo se estipulan, en la inteligencia de que “LA SECRETARIA” rechazará cualquier propuesta que no cumpla con lo indicado. La propuesta que ““EL LICITANTE”” deberá entregar en el acto de presentación y apertura se hará por escrito, mediante la entrega de 1 (un) sobre cerrado, claramente identificado en su parte exterior y completamente cerrado.

La documentación distinta a los aspectos técnicos y económicos podrá entregarse, a elección de ”EL LICITANTE”, dentro o fuera de dicho sobre.

Todos los licitantes deberán presentar sus documentos debidamente ordenados, foliados y con cada una de las fojas que integren su proposición firmadas por el representante legal con atribuciones para obligar a la empresa. Se hace la aclaración de que no es motivo de desechamiento el hecho de no foliar la propuesta, aunque también se hace la aclaración que es recomendable, ya que, en caso de no foliar y llegase a faltar algún documento, será únicamente responsabilidad de ““EL LICITANTE”” e inmediatamente será desechada su propuesta.

El no presentar toda la documentación firmada, será motivo para desechar la propuesta. Para la mejor conducción de la licitación, se recomienda entregar los documentos en recopilador o engargolado y el sobre debidamente rotulado, haciendo la aclaración que el hecho de no hacerlo así, no es motivo expreso para desechar la propuesta.

7.2DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Los documentos con los aspectos técnicos que contendrá el sobre cerrado serán:

1.- Certificación de visita al sitio de las obras, minuta de la junta aclaratoria, datos de la empresa y copia de recibo de pago.

2.- Copia de modelo de contrato y bases de licitación y manifestación de conocer proyectos de la obra, las especificaciones de construcción y las leyes vigentes.

3.-Programas mensuales de:

  • Ejecución de los trabajos;
    • Utilización de la maquinaria y equipo de construcción;
      • Adquisición de materiales;
        • Utilización de personal técnico, administrativo y de servicios encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos; y
        • Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos.

Proceso Constructivo.

4.- Relación de contratos de obra

5.-. Relación de subcontratos, materiales y equipo de instalación permanente.

6.- Información Necesaria para la determinación de la propuesta económica más conveniente para el estado

7.- Carta Compromiso de la Propuesta

8.- Presupuesto de Obra

9.- Análisis de Precios Unitarios

9.0.- Tabulador de Salarios de Mano de Obra, Análisis del Factor de Salario Real

9.1.- Tarjetas de Análisis de Precios Unitarios

9.2.- Tarjetas de Análisis de Básicos, Análisis de Costos Horarios

9.3.- Análisis de Factor de Sobrecosto (Análisis de Indirectos de Oficina, de obra, financiamiento, Utilidad y Cargos Adicionales

9.4.- Explosión Global de Insumos

DOCUMENTO 1 CERTIFICACION DE VISITA AL SITIO DE LAS OBRAS, MINUTA DE LA JUNTA ACLARATORIA, DATOS DE LA EMPRESA Y COPIA DE RECIBO DE PAGO.

Anexar en esta hoja índice lo siguiente:

I. Recibo de propuesta. Con el fin de que ““EL LICITANTE”” tenga como recibida su propuesta, “LA SECRETARIA” entregará a todos los contratistas el acuse de recibo (incluirlo dentro de este documento, sin foliarlo), precisamente en el formato que para tal caso se le proporcionó como parte de la documentación a llenar, el cual le será entregado una vez recibida su propuesta. La propuesta será entregada, en caso de no resultar ganador, 60 días después de la fecha del fallo conforme al último párrafo del Artículo 74 de L.O.P.S.R.M.; en caso de no recogerla en un plazo menor a 65 días calendario después de la fecha del fallo “LA SECRETARIA” no se hará responsable de la misma.

II. Certificación escrita de conocer el sitio de los trabajos; “LA SECRETARIA” entregará un formato (para la visita de obra), que será firmado por ““EL LICITANTE”” y por el representante de aquella, o en su defecto el escrito que se menciona en el segundo párrafo del punto 6.1.

III. Copia de la(s) minuta(s) de la(s) junta(s) aclaratoria(s) que se haya(n) celebrado.

IV. Copia del recibo donde se confirma el pago de las presentes bases de licitación, para el caso donde el costo de inscripción sea de $0.00 (cero pesos 00/100 m.n.) deberá omitir este documento.

V. Demostración del capital contable mínimo exigido para la Licitación, anexando a este documento:

  • Copia de la Declaración fiscal del ejercicio 2008
  • Balance general auditado de la empresa (financiero), correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior.

Para el caso de empresas de reciente creación, deberán presentar los estados financieros auditados más actualizados a la fecha de presentación de propuestas.

VI. Identificación oficial vigente con fotografía del representante legal de la empresa, sea persona física o moral y de la persona que asiste al acto de presentación y apertura de propuestas.

VII. Para personas morales, escrito mediante el cual manifiestan que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada. Se incluirá el Anexo 1 incluido en las hojas índice de estas bases.

  1. VIII. Se deberá incluir el Anexo 2, en él, deberá indicar a esta Secretaría si esta de acuerdo en que se le hagan las retenciones del 2 al millar que corresponden a la capacitación de los trabajadores para que se entregue al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción o en su caso si no esta de acuerdo, en cuya opción, el contrato respectivo, en caso de resultar ganador, NO incluirá esta retención. En caso de no incluir esta carta, no será motivo de desechamiento de su propuesta y esta Secretaría considerará que SI esta de acuerdo con la deducción, SE HACE LA ACLARACIÓN QUE DEBIDO A SER UNA “APORTACIÓN” DEL CONTRATISTA, ESTA NO DEBERA INCLUIRSE DENTRO DE CADA TARJETA DE PRECIOS UNITARIOS.

.

IX. Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto;

X. Escrito mediante el cual declare que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los Artículos 51 y 78 de la L.O.P.S.R.M.;

XI. Escrito mediante el cual manifiesten que han cumplido con sus obligaciones fiscales y que han presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos federales, distintas a las del ISAN e ISTUV, correspondientes a sus tres últimos ejercicios fiscales, así como que han presentado las declaraciones de pagos mensuales, provisionales o definitivos, correspondientes a 2006, 2007 y 2008 por los mismos impuestos. Cuando los contribuyentes tengan menos de tres años de inscritos en el RFC, la manifestación a que se refiere este rubro, corresponderá al periodo transcurrido desde la inscripción y hasta la fecha que presenten el escrito. Así mismos que no tienen adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, distintos a ISAN e ISTUV.

XII. Será requisito el que los licitantes presenten una declaración de integridad, en la que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

XIII. INCONFORMIDADES, Las personas que participen en esta licitación podrán inconformarse ante el Órgano Interno de Control en esta Secretaría, ubicado en el Centro Nacional SCT, Av. Universidad y Xola, Cuerpo “A”, 1er. Piso, Ala Poniente, Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez, C.P. 03020, en México, D. F. o a través de los medios remotos de comunicación electrónica, de conformidad al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto del 2000 y de acuerdo a lo indicado en el artículo 83 de la L.O.P.S.R.M.

XIV. DE LA INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN, En términos del Artículo 75 de la L.O.P.S.R.M., la Secretaría de la Función Pública en el ejercicio de sus facultades podrá verificar, en cualquier tiempo, que las obras públicas y servicios relacionados con las mismas se realicen conforme a lo establecido en la L.O.P.S.R.M. o en otras disposiciones aplicables.

Para el caso de la empresa ganadora de la licitación que nos ocupa, deberá entregarse, previamente a la firma del contrato, original y copia de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente. Para los contratistas que hayan decidido agruparse para presentar una propuesta, deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados, además de entregar una copia del convenio privado de asociación que hayan celebrado.

DOCUMENTO 2 COPIA DE MODELO DE CONTRATO Y BASES DE LICITACIÓN y MANIFESTACIÓN DE CONOCER PROYECTOS DE LA OBRA, LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y LAS LEYES VIGENTES.

Deberá incluirse copia debidamente firmada por el representante legal de la empresa de estas bases de licitación (sin anexos) y del modelo de contrato, así como constancia de conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; las normas de calidad de los materiales; las especificaciones generales y particulares de construcción y las leyes y reglamentos aplicables. No incluir en la propuesta los planos y croquis que se entregan al momento de adquirir las bases.

DOCUMENTO 3 PROGRAMAS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ADQUISICIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO Y PLANEACION INTEGRAL.

Deberá entregarse en este documento:

I.- Los programas siguientes:

  • Ejecución de los trabajos (Técnico-Financiero)
  • Utilización de la maquinaria y equipo de construcción (Técnico-Financiero)
  • Adquisición de materiales (Técnico-Financiero)
  • Utilización de personal técnico, administrativo y obrero de Obra, así como el técnico y administrativo de Oficina (Técnico-Financiero) , y

II.- La Planeación Integral

Se deberá considerar dentro del programa de ejecución de los trabajos, las acciones previas a su iniciación y las condiciones climáticas, geográficas y demás características ambientales esperadas en la zona o región donde deban llevarse a cabo las obras, y deberán de expresarse con MONTOS, VOLÚMENES Y PORCENTAJES.

En el programa de utilización de personal se agregarán el que se dedica al aspecto técnico, administrativo y obrero de obra, así como el técnico y administrativo de oficina.

La técnica de programación que se utilizará para representar la ejecución será el Diagrama de Gantt (barras). En la junta de aclaraciones se indicará si el programa se analizará por partidas o por conceptos.

En caso de que en la licitación que nos ocupa se considere la ejecución de dos o más obras con diferente ubicación, deberá presentarse igual numero de programas calendarizados que correspondan a cada una de ellas, no importa que se trate de un mismo tipo de obra, es decir, que sea repetitiva.

Este documento podrá ser entregado en el formato que entrega “LA SECRETARIA” o en el reporte que emitan los paquetes de software de ““EL LICITANTE”” siempre y cuando contengan la base del formato que se proporciona.

Deberá anexarse además, la planeación integral de ““EL LICITANTE””, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, indicando, en forma clara y de manera detallada los pasos que pretende seguir para llevar a buen término los trabajos.

DOCUMENTO 4 RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA VIGENTES Y FALLOS ADJUDICADOS.

Se deberá integrar en este documento lo siguiente:

I.- Listado de contratos formalizados a la fecha de la presentación de la propuesta que nos ocupa, celebrados con la administración publica de cualquier nivel o con la iniciativa privada, aunque aún no se reciba anticipo; y

II.- Listado de los fallos adjudicados que a la fecha de la presentación de la propuesta que nos ocupa, celebrados con la administración pública de cualquier nivel o con la iniciativa privada.

DOCUMENTO 5 RELACIÓN DE SUBCONTRATOS, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

Manifestación escrita, en hoja membretada de ““EL LICITANTE””, de las partes de la obra que subcontratará y de los materiales y equipo que pretenda adquirir que incluyan su instalación permanente, en términos del cuarto párrafo del artículo 47 de la LOPSR.

Se podrá subcontratar toda actividad que requiera equipo especial, asesoría técnica o mano de obra especializada para desarrollar o realizar cualquier actividad, en todo caso ““EL LICITANTE”” seguirá siendo el único responsable de la ejecución de la obra ante “LA SECRETARIA”. Si el caso fuera que no existieran subcontratos o materiales y equipo de instalación permanente, de igual forma se deberá asentar el hecho en hoja membreteada de ““EL LICITANTE”” y debidamente firmado por el representante legal. El contratista deberá anexar la información necesaria que acredite la experiencia, capacidad técnica y económica de las personas y/o empresas que se pretendan subcontratar. En base a la circular no. UNCP/309/TU/00428/2009, con fecha 1 de Julio del 2009. Donde se fomenta la participación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MPYMES), En los procedimientos de contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con estas. En caso de ser ganador se les solicitara las copias de su última declaración anual de impuestos y de la constancia del último pago de cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Se adjuntan los anexos A (Subcontratos).

Los porcentajes máximos que “EL LICITANTE” podrá subcontratar se especificara en la minuta de la junta de aclaraciones respectiva. De ninguna manera se podrá subcontratar el 100% de los trabajos.

DOCUMENTO 6 INFORMACION NECESARIA PARA LA DETERMINACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO.

Anexar en esta hoja índice lo siguiente:

  1. Relación bajo protesta de decir verdad y sujeta a verificación y firmada por el representante legal de la empresa donde se indique a esta SECRETARIA de manera tabular: la relación de obras realizadas por el “LICITANTE” ya sea en la administración publica o en la iniciativa privada priorizando las realizadas en los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de la presente licitación y posteriormente todas las demás realizadas, dicha relación se presentara de manera tabular y deberá contener por lo menos: NOMBRE DE LA OBRA, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, MONTO CONTRATADO, NUMERO DE CONTRATO, FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO, PERIODO DE EJECUCION DEL MISMO, NOMBRE DEL CONTRATANTE, NOMBRE DEL SUPERVISOR ASIGNADO, INDICACION SI SE APLICO AFECTACION DE GARANTIAS A DICHAS OBRAS, EN TAL CASO MONTO DE SANCIONES APLICADAS, SI EN DICHAS OBRAS HUBO PENALIZACIONES POR RETRASO, E IMPORTE DE LAS MISMAS.

  1. Relación bajo protesta de decir verdad donde se indique el número de contratos de obras ejecutadas o en las que haya participado quien será el técnico responsable de la empresa en la obra, anexando aquí el curriculum del mismo.

  1. Escrito bajo protesta de decir verdad donde el si “EL LICITANTE” indica que cuenta con certificación emitida conforme a la Ley federal sobre metrología y normalización en cualquiera de las siguientes áreas: Calidad, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social, en caso de contar con la certificación antes mencionada esta deberá de estar vigente a la fecha de la licitación, incluyendo además en su propuesta copia de los certificados que avalen dicha certificación. En caso de no incluir la copia del certificado no serán tomados en cuenta para los criterios mencionados en los lineamientos que regulan el Articulo 38 de la Ley de Obras Publicas y servicios Relacionados con las Mismas.

  1. Escrito bajo protesta de decir verdad de si “EL LICITANTE” en un lapso no mayor a cinco años ha sido objeto de alguna rescisión administrativa de un contrato o de alguna figura jurídica equivalente en el extranjero en caso contrario se deberá indicar a esta SECRETARIA por lo menos: Nombre de la obra, Descripción de los trabajos, Numero de contrato, empresa o dependencia contratante, fecha realizo la rescisión administrativa

  1. El contratista deberá anexar la información necesaria que acredite la experiencia, capacidad técnica y económica de las personas y/o empresas que se pretendan subcontratar. En base a la circular no. UNCP/309/TU/00428/2009, con fecha 1 de Julio del 2009. Donde se fomenta la participación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MPYMES), En los procedimientos de contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con estas. En caso de ser ganador se les solicitara las copias de su última declaración anual de impuestos y de la constancia del último pago de cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Se adjuntan los anexos A (Subcontratos).

Los documento solicitados en el documento 6 serán incluidos en la propuesta para los casos en los cuales sean aplicables los lineamientos que regulan la disposición contenida en el Articulo 38 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, relativa a la propuesta que resulte económicamente mas conveniente para el estado, en la junta de aclaración de dudas respectiva se indicara si aplican o no estos lineamientos, por lo que será responsabilidad exclusiva de ”EL LICITANTE” la inclusión o no de estos en su propuesta, cabe mencionar que no incluirlos no es motivo para desechar la propuesta, pero si se hace la aclaración que tal como se indica en el Articulo 10 de los mencionados lineamientos, si la convocante no cuenta con elementos para la valoración de algunos de los criterios no representaran ningún valor en su puntaje, es decir tendrán valor cero o no aplicaran y los puntos que pudieran corresponderles no se expresarán.

Nota: el hecho de no incluir la información complementaria mencionada en el documento 6, no será motivo de desechamiento de la propuesta, pero será responsabilidad de ”EL LICITANTE” por la falta de información solicitada el resultado obtenido de aplicar los supuestos indicados en los “Lineamientos Regulatorios del Articulo 38 de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas, relativa a los criterios para obtener la propuesta que resulte económicamente mas conveniente para el Estado”.

Se anexan los Lineamientos Regulatorios dentro del los criterios de evaluación en el Capitulo 9 de estas bases.

DOCUMENTO 7 CARTA COMPROMISO DE LA PROPUESTA.

Se recomienda que sea realizada en hoja membretada de ““EL LICITANTE””, respetando el formato que entrega LA SECRETARÍA, debiendo ser firmada por el representante legal con facultades para obligar a la empresa, rubricando todas las hojas y firmando en la hoja correspondiente. El monto total de la propuesta deberá asentarse con número y letra, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, que en atención a la reforma al Artículo 1º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 7 de diciembre del 2009, será calculado con la tasa del 16% a partir del 1º de enero del 2010 de conformidad con el Artículo Único Transitorio de la mencionada reforma.

Si es el caso que al efectuar la revisión detallada del catálogo de conceptos, el monto total varía, el monto de esta carta compromiso quedará sin efecto.

DOCUMENTO 8 PRESUPUESTO DE OBRA

El catálogo de conceptos, unidades de medición, las cantidades de trabajo, los precios unitarios propuestos y los importes parciales, así como la hoja resumen del presupuesto donde se indique el monto total incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; deberán ser presentados precisamente en el formato que para tal efecto proporciona “LA SECRETARIA”, debiendo integrar en este documento el presupuesto impreso y debidamente firmado por el representante legal con atributos para obligar a la empresa.

En el sistema de cómputo, ““EL LICITANTE”” deberá expresar el precio unitario con número en la columna que corresponde; el monto con letra aparecerá automáticamente. Al trasladar al catálogo de conceptos los precios unitarios resultantes de los respectivos análisis, se recomienda verificar más de una vez todos los datos, de tal suerte que se tenga la seguridad que los datos correspondientes que se están trasladando sean los analizados, ya que si es el caso que no coincidieran se desechará la propuesta. Los productos para obtener los importes y las sumas correspondientes serán realizados por el sistema.

Se recomienda evitar las correcciones, tachaduras o enmendaduras, pues de inmediato se procederá a desechar la propuesta.

El presupuesto así como la hoja resumen deberá de estar impreso el nombre de ”EL LICITANTE”. En caso de que no este impreso o de que venga el nombre de otra empresa se desechará la propuesta.

NOTA: Recuerda que para imprimir y cargar tu catálogo de conceptos necesitas el sistema “Sispliego 2002”y Sispliego Web. Si no lo tienes, favor de solicitarlo en la Coordinación de informática de esta Secretaría en el teléfono 910-25-70 a la extensión 5600 con el Ing. Héctor Sánchez o en Internet en www.aguascalientes.gob.mx/sop/para constructores.

Finalmente, se solicita que se anexe, en la pasta principal de la propuesta económica, un disquete que incluya grabado, en sistema “Sispliego 2002” el presupuesto de la obra que nos ocupa. El contenido del archivo deberá coincidir totalmente con el presupuesto impreso que se incluye en este documento.

DOCUMENTO 9 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

Se deberán anexar aquí los siguientes documentos:

9.0) Tabulador y Análisis de salarios de mano de obra.

9.1) Tarjetas de análisis de precios unitarios de los conceptos solicitados.

9.2) Tarjetas de análisis de costos básicos y análisis de costos horarios.

9.3) Análisis de factor de sobrecosto. (Indirectos, Financiamiento y Utilidad).

9.4) Explosión global de insumos

DOCUMENTO 9.0 TABULADOR Y ANÁLISIS DE SALARIOS DE MANO DE OBRA.

Descripción, unidad, salario mínimo, factor de demanda, salario base, factor de salario real y costo directo.

Los salarios mínimos 2010 deberán ser los autorizados por la C.N.S.M. para la zona “C”, correspondiente al Estado de Aguascalientes.

El factor de demanda, el cual en ningún caso podrá ser menor a 3.0 para el peón y ayudantes, de 3.7 para chofer y operadores de maquinaria y equipo, de 3.6 para oficial albañil y oficiales especialistas y de 3.6 para las categorías restantes. Este dato aplica para todo el Estado de Aguascalientes. En caso de no cumplir con este parámetro mínimo, será motivo expreso para desechar una propuesta ya que influyen directamente en la solvencia de la misma.

Incluir aquí el Análisis del factor de salario real, el cual contendrá el desglose del factor por Ley Federal del Trabajo, y por el Instituto Mexicano del Seguro Social, este último será calculado a partir de la ley vigente del IMSS y sus modificaciones, por lo que deberá incluirse un factor de salario real por cada categoría considerada, así mismo, los factores de prestación en especie fija y prestación en especie adicional del rubro de Enfermedad y Maternidad serán, a partir del 1 de enero del 2010 de 20.40% y 1.10% respectivamente. Se deberá de incluir en sus análisis de factor de salario real los rubros o prestaciones que contienen los factores por Ley Federal del Trabajo y por el Instituto Mexicano del Seguro Social. El análisis de factor de salario real deberá ser anualizado.

Se incluirá dentro del Factor de Salario Real el Impuesto Sobre Nomina I.S.N. Se deberá de considerar el 1.5 % de la mano de obra correspondiente al Impuesto Sobre Nomina, de acuerdo a las modificaciones de la LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (Titulo Segundo; Capitulo VII; Articulo 63, Fracción VII) publicadas el pasado día 31 de Diciembre de 2005 y entrando en vigor a partir del día 01 de Abril del Año 2006, según el Artículo Segundo de los Transitorios.

NOTA: Este porcentaje deberá aplicarse al Salario Base por categoría.

Se recomienda no se utilicen cuadrillas.

La prima de riesgo de trabajo deberá ser el correspondiente a la clase V, División económica 4, grupo 41, fracción 412 (construcción de obras de infraestructura y edificaciones en obra pública) (Art. 18 del Reglamento para la clasificación de empresas y determinación de la prima en el seguro de riesgos de trabajo, publicado el pasado 15 de julio de 2005); todas las empresas que tengan mas de un año cotizando con el IMSS deberán anexar a este documento, copia de la “Determinación de la prima del seguro de riesgos de trabajo derivada de la revisión anual de la siniestralidad” vigente del 2010, ante el IMSS donde se demuestre el valor que se esta utilizando. La vigencia del documento se encuentra indicada en el mismo. En caso de que se indique, en el análisis de factor de salario real, una prima menor la considerada en la copia de “Determinación de la prima del seguro de riesgos de trabajo derivada de la revisión anual de la siniestralidad” o no se presente el documento que lo soporte o que la vigencia haya expirado, será motivo expreso de desechamiento pues afecta la solvencia económica de la propuesta. Las empresas con menos de un año de cotización deberán indicar una prima de 7.58875.

La incongruencia en los datos vertidos en los análisis será motivo de insolvencia y por lo tanto será descalificada la propuesta.

En relación al articulo 38 de la Ley de Obras Publicas y servicios Relacionados con las mismas se solicita al licitante integrar listado del personal con capacidades diferentes que labora en la empresa y que cuente con alta vigente en el IMSS.

DOCUMENTO 9.1 TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

Del 100% de los conceptos solicitados, estructurados por costos directos, costos indirectos, costo de financiamiento, cargo por la utilidad y los cargos adicionales, todo lo anteriormente mencionado deberá presentarse con su desglose correspondiente que servirá como soporte del mismo. Dichos desgloses se anexarán en los documentos siguientes.

Los costos directos incluirán los cargos por concepto de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramienta, mando intermedio y equipo de seguridad, así como con los análisis de costos horarios para maquinaria. Los porcentajes de herramienta, mandos intermedios y equipo de seguridad , (el cual se estará exigiendo en la obra como mínimo botiquín de primeros auxilios, cascos, gogles, botas, guantes, chalecos y en fin todo aquel equipo que derivado de los trabajos a realizar sea necesario para la protección de los trabajadores en la obra y que sera definido por la supervisión de la misma) deberán ser como mínimo de 3%, 10% y 1% respectivamente.

En el caso de los importes de mano de obra, deberá tenerse cuidado especial en considerar no solo la cantidad que se les pagará a los trabajadores, sino reflejar además lo que corresponda a sus prestaciones (IMSS, LFT, INFONAVIT). “LA SECRETARIA” tomará como criterio de solvencia los siguientes casos:

1.- PERSONAL EN NOMINA.

a) POR JORNADA: Será necesario considerar el rendimiento REAL de los trabajadores; en este caso, automáticamente, al multiplicar el inverso del rendimiento por el costo directo de mano de obra, obtendremos el importe de mano de obra con prestaciones. Para esta opción, la insolvencia se presenta por indicar rendimientos muy altos para el tipo y complejidad del concepto.

b) POR DESTAJO: Si una pareja de peón y albañil cobran, por ejemplo, $30.00/m2 de muro de tabique, en el importe de mano de obra de la tarjeta de análisis del precio del muro de tabique deberá aparecer ($30.00) * (Factor de Salario Real), esto es, ($30.00) * (1.8156) = $54.47. En la tarjeta deberá aparecer $54.47 como importe de mano de obra, no $30.00. Aquí se deberán basar en lo que los trabajadores cobran por unidad de obra, debiendo ajustar el rendimiento.

2.- PERSONAL SUBCONTRATADO (Entrega factura). En este caso, el importe de mano de obra de la tarjeta deberá ser igual al importe que el subcontratista factura antes de IVA; este importe ya incluye las prestaciones, por lo que, en el ejemplo anterior, el importe a indicar en la tarjeta deberá ser igual o muy parecido a $54.47/m2.

En cualquiera de estos casos o de cualquier otro, es responsabilidad de “EL LICITANTE” informar a “LA SECRETARIA” el porqué de la opción que tomó.

En todo concepto que solicite trabajos de “acarreos locales”, se deberá incluir, dentro del análisis, además de la mano de obra necesaria para la elaboración correcta del mismo, personal adicional que se encargará única y exclusivamente para la carga y el acarreo correspondiente.

Si en los análisis de precios unitarios, se detectase el hecho de que se presenten errores mínimos de operación, esto es, que las operaciones matemáticas sean erróneas, ello será motivo de desechamiento, ya que dicho precio no esta debidamente integrado, lo cual se traduce en que la propuesta resulte insolvente.

DOCUMENTO 9.2 TARJETAS DE ANÁLISIS DE COSTOS BÁSICOS, ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS.

Se anexará análisis de costos básicos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos; estos deberán coincidir al ser utilizados en los análisis de precios unitarios.

Si en la formulación del análisis de los precios básicos, se detectase el hecho de que se presenten “errores mínimos de operación”, ello será motivo de desechamiento, ya que dicho precio no esta debidamente integrado, lo cual se traduce en que la propuesta resulte insolvente. Al igual que en las tarjetas de análisis de precios unitarios, deberán tomarse en cuenta los desperdicios necesarios que le correspondan a cada básico.

Los análisis de costos horarios de la maquinaria deberán contener costos de máquinas nuevas, se deberá tener cuidado al aplicar los rendimientos, pues estos serán igualmente de máquinas nuevas, y tendrán que respetarse y aplicarse en la obra. Los factores de operación, mantenimiento, las tasas de interés, seguros y todos los datos que intervienen para la obtención del costo horario final, deberán ser congruentes con las especificaciones proporcionadas por los fabricantes y con la realidad económica nacional. Este análisis deberá incluir todo lo indicado en los Artículos 163 al 179 del R.L.O.P.S.R.M. Deberá de incluirse en este documento una relación de la maquinaria y equipo a utilizar en la obra, la cual deberá ser presentada de manera tabular y deberá contener por lo menos: Descripción, Modelo, Marca, Capacidad, Serie (si fuera propia), ubicación, tiempo de uso en la obra, edad del equipo y número de unidades en la obra.

La tasa de interés para la elaboración de estos análisis, será propuesta por ““EL LICITANTE”” de un indicador económico vigente a la fecha de celebración de la junta de aclaración de dudas, a dicha tasa se le deberán agregar los puntos que la banca comercial maneje en la fecha indicada. Agregar aquí copia donde se soporte el dato del indicador económico.

La incongruencia en los datos vertidos en los análisis será motivo de insolvencia y por lo tanto será descalificada la propuesta.

De acuerdo al articulo 168 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se deberá de considerar dentro del costo horario de la maquinaria, el costo por mantenimiento mayor o menor para conservar la maquinaria y equipo en buenas condiciones durante su vida económica, para lo cual el limite mínimo del coeficiente de mantenimiento que “LA SECRETARÍA” solicita se aplique el 20%.

DOCUMENTO 9.3 ANÁLISIS DE FACTOR DE SOBRECOSTO. (INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, UTILIDAD y ADICIONALES)

Anexar en 4 análisis por separado lo correspondiente a:

El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como en la obra, y comprende entre otros: los gastos de administración, organización, dirección técnica, vigilancia, supervisión, construcción de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de trabajo, el transporte de maquinaria o equipo de construcción, imprevistos y, en su caso, prestaciones laborales y sociales correspondientes al personal directivo y administrativo.

Para su determinación, se deberá considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales del contratista, comprenderá únicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista, encargada directamente de los trabajos. En el caso de los costos indirectos de oficinas de campo se deberán considerar todos los conceptos que de él se deriven: debiendo ser: personal, vehículos, oficinas, impuestos, laboratorio, señalización, bodegas, renta de letrinas (1 por cada 25 trabajadores) y su mantenimiento, honorarios de los peritos necesarios según lo establece el Libro Sexto, Título Tercero del Código Municipal de Aguascalientes, fianzas, etc.. Si ““EL LICITANTE”” considera necesario incluir algún otro lo podrá hacer con toda libertad

.- Los costos indirectos se expresarán como un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo. Dicho porcentaje se calculará sumando los importes de los gastos generales que resulten aplicables y dividiendo esta suma entre el costo directo total de la obra de que se trate

. (SE HACE LA INDICACIÓN DE QUE SE DEBERÁ CONSIDERAR LA COMPRA DE UN SEGURO DE COBERTURA AMPLIA DE LA OBRA CONTRA DAÑOS A TERCEROS QUE CUBRA A PERSONAS, BIENES MUEBLES, BIENES INMUEBLES, INSTALACIONES, ETC., SE EXIGIRÁ LA COPIA DE LA PÓLIZA DEL MISMO A LA FIRMA DEL CONTRATO). Este análisis deberá analizarse e incluirse en este documento.

En la junta de aclaración de dudas se indicará el MÍNIMO de peritos que se deberán considerar, esto sin demeritar que ““EL LICITANTE”” deberá estudiar cuidadosamente el proyecto y aplicará en su propuesta el número y tipo de peritos adicionales a utilizarse, de acuerdo al Código Municipal de Aguascalientes y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, si el caso es que al momento de ejecutar los trabajos se le requiere algún perito especializado y este, según ““EL LICITANTE””, no fue considerado en su propuesta, ““LA SECRETARIA”” NO reconocerá el cargo adicional, pues queda claro que ““EL LICITANTE”” deberá hacer el estudio correspondiente para analizar qué y cuántos peritos adicionales necesitará y cobrará en su propuesta.

Para los rubros de sueldos y honorarios, los contratistas se basarán en el siguiente criterio de solvencia

Auxiliar de residente: Arancel “A”, Sueldo mínimo no integrado: (90 SMVZ)($54.47) = $ 4,902.30/mes + FSR.

Residentes: Arancel “C”, Sueldo mínimo no integrado: (160 SMVZ)($54.47) = $ 8,715.20/mes + FSR.

Superintendentes: Arancel “E”, Sueldo mínimo no integrado: (250 SMVZ)($54.47) = $ 13,617.50 /mes + FSR.

El letrero de la obra, en caso de no incluirse en el catálogo de conceptos, se deberá incluir en los indirectos de obra, si así se indica en la junta de aclaración de dudas y deberá realizarse con las medidas y características que se indiquen en la misma. Se deberá tomar en cuenta que pasará a ser propiedad del Gobierno del Estado. El espectacular deberá estar instalado antes de ingresar la primera estimación, en caso contrario esta NO se pagará hasta que sea colocado el letrero.

Para el rubro de protección y señalización de la obra se considerarán los mínimos que se indiquen en la junta de aclaración de dudas

El monto derivado del laboratorio de control de calidad contratado por ““EL LICITANTE”” se obtendrá del número mínimo de pruebas que se indiquen en la junta de aclaración de dudas. Los laboratorios con los que se deberá cotizar y en su caso trabajar serán solamente aquellos que se encuentren debidamente certificados por la Dirección General de la Unidad de Laboratorio y Control de Calidad de “LA SECRETARIA”. Deberá incluirse cotización de las pruebas de control de calidad en este documento 3.3e. Se comenta que anexo a cada estimación deberán incluirse los reportes del laboratorio de ““EL LICITANTE”” con los resultados de las resistencias a los 7, 14 y 28 días para concreto normal o de 3, 7 y 14 días para concreto de resistencia rápida.

Se considerará insolvente una propuesta cuando a juicio de la dependencia los precios no fueran aceptables; de acuerdo a esto, serán desechadas aquellas propuestas que presenten costos indirectos bajos que pongan en riesgo el correcto desarrollo y buen término, en forma y tiempo, de los trabajos.

El costo de financiamiento de los trabajos estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos (se aplicará en cascada). Para la determinación de este costo deberán considerarse los gastos que realizara ““EL LICITANTE”” en la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibirá y la tasa de interés que aplicará. El resultado del análisis deberá coincidir con el porcentaje aplicado en las tarjetas. NOTA: Se hace notar que la mala aplicación de los datos considerados será motivo de insolvencia y por lo tanto de desechamiento. La tasa de interés aplicable deberá calcularse por ““EL LICITANTE”” con base en un indicador económico especifico más los puntos vigentes en la banca comercial. Las tasas de interés pasiva y activa deberán calcularse por “EL LICITANTE” con base en indicadores económicos específicos, teniendo en cuenta que la tasa activa nunca podrá ser menor que la tasa pasiva, el hecho de no indicarlas de esta manera será motivo suficiente para no aceptar una propuesta, Se solicita incluir copia fotostática de donde se obtuvo el indicador seleccionado y la fecha; el porcentaje de financiamiento permanecerá constante durante la ejecución de los trabajos y se ajustará solo en los casos estipulados en el Artículo 184 del R.L.O.P.S.R.M. Se DEBERÁ utilizar el método de flujo de caja solamente.

La utilidad será fijada por ““EL LICITANTE”” mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento, esto es, se aplicará en cascada. Se recomienda considerar un porcentaje adecuado para que pueda hacer frente a sus obligaciones ante Hacienda (Impuesto Sobre la Renta) y las prestaciones de sus trabajadores (Participación a los Trabajadores de las Utilidades.). Se deberá de anexar carta en donde se manifiesta le utilidad a considerar en la propuesta.

Finalmente:

Después de haber determinado la utilidad, deberán incluirse los cargos adicionales que son las erogaciones que realiza ““EL LICITANTE”” como obligaciones adicionales, que no estén comprendidos dentro de los cargos directos, ni en los indirectos, ni en el costo financiero, ni en la utilidad, estos serán, como mínimo, los estipulados en el Art. 189 del Reglamento de la LOPSR. Estos cargos deberán estar referidos al precio de venta. En este cargo se cobrará únicamente el servicio de inspección, vigilancia y control de las obras, equivalente al cinco al millar.

DOCUMENTO 9.4 EXPLOSIÓN GENERAL DE INSUMOS

En la formulación de esta, deberá coincidir con el programa de ejecución de obra, el programa de utilización de equipo y las cantidades mostradas para cada insumo, al sumarlas, deberán coincidir con el costo total de la obra. Se recomienda que sea presentada en orden alfabético, aunque el hecho de no hacerlo así no es motivo para desechar una propuesta.

Dentro de este documento se deberán anexar las 10 cotizaciones de los materiales y/o subcontratos más importantes en monto. Las cotizaciones deberán cumplir con las siguientes características: Ser originales (se considera original si es de fax), que indiquen el número de la cotización, que indique el nombre de la obra, que estipule claramente las condiciones de pago, así mismo, deberán ser firmadas por la persona con atribuciones por parte del proveedor para comprometer un precio o descuentos. No se deberán firmar por ausencia. En caso de encontrar que la información proporcionada en las cotizaciones resulte falsa o se haya actuado con dolo o mala fe, se desechará la propuesta ya que estaría afectando la solvencia económica de la misma.

8.-PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS.

Los actos de presentación y aperturas de propuestas, así como el fallo y adjudicación, serán presididos por el Secretario de Obras Públicas del Estado de Aguascalientes o quien este designe.

Todo el procedimiento de aperturas de propuestas y el fallo correspondiente, se llevará tal como lo indican los Artículos 37 de la LOPSRM y los artículos que apliquen del Reglamento de la LOPSRM.

Una vez presentada la proposición y aceptada en la revisión inicial por ““LA SECRETARIA”” no podrá ser retirada por ningún motivo.

9.-CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.

“LA SECRETARIA” verificará que las proposiciones incluyan la información, documentos, y requisitos solicitados en las bases; que ““EL LICITANTE”” cumpla con las condiciones legales exigidas; que el programa de ejecución sea factible de realizar dentro del plazo solicitado con los recursos considerados por ““EL LICITANTE”” y, que las características, especificaciones y calidad de los materiales sean los requeridos por “LA SECRETARIA”.

También se verificará el debido análisis, calculo e integración de los precios unitarios conforme a las disposiciones que expide el Capitulo sexto del Reglamento de la LOPSRM.

En general, “LA SECRETARIA” tomará en cuenta lo indicado en los Artículos 38 de la LOPSRM y 36 y 37 del Reglamento de la LOPSRM.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado, de acuerdo a lo indicado en los lineamientos que regulan las disposiciones contenidas en el articulo 38 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

En caso de empate técnico y económico entre las empresas licitantes, las dependencias y entidades adjudicarán la obra, en igualdad de condiciones, a las empresas que tengan en su planta laboral un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuya alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social se haya dado con seis meses de antelación al momento del cierre de la Licitación Pública.

Se tomará como base para determinar la solvencia de una propuesta económica el estudio realizado por “LA SECRETARIA” en lo referente a costos, rendimientos de mano de obra y maquinaria y cantidades de materiales.

En lo referente a los indirectos, se tomará como base las características de la obra, los datos que ““EL LICITANTE”” entregó al momento de inscribirse al Padrón Estatal de Contratistas 2009 y los datos vertidos en la misma propuesta.

Artículo 37 A.- Al finalizar la evaluación de las proposiciones, las dependencias y entidades adjudicarán el contrato al licitante cuya proposición resulte solvente por reunir, conforme a los criterios de evaluación que establezcan las bases de licitación, de conformidad con la Ley y este Reglamento, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque reúnen las condiciones antes señaladas, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado, que será aquella que otorgue mayor certeza en la ejecución y conclusión de los trabajos que pretendan contratarse, por asegurar las mejores condiciones de contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Para tales efectos, la adjudicación del contrato a la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado, se hará a través del mecanismo que atienda a las condiciones, criterios, parámetros y su correspondiente valoración en puntaje, en los siguientes términos:

I. Criterio relativo al Precio. Representado por la proposición solvente cuyo precio o monto sea el más bajo, o la de menor valor presente, la que tendrá una ponderación de: 50 puntos.

En estos términos, la puntuación que se le asigne a las demás proposiciones que hayan resultado solventes se determinará atendiendo a la siguiente fórmula:

PAj = 50(PSPMB/PPj) Para toda j = 1, 2,…..,n

Donde:

PAj = Puntos a asignar a la proposición “j”

PSPMB = proposición solvente cuyo precio es el más bajo, o la de menor valor presente.

PPj = Precio de la proposición “j”

El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluación.

Cuando en las bases de los procedimientos de contratación se indique expresamente para efectos del criterio precio el relativo al menor valor presente, se podrán considerar los gastos de inversión, de operación, de mantenimiento y de consumo, entre otros, así como el valor de rescate de las obras de que se trate, indicándose expresamente, cuando menos, el horizonte a considerar, la tasa de descuento y la forma en que el licitante incluirá en su proposición los gastos y el valor de rescate referidos.

Las dependencias y entidades podrán optar por utilizar el método de valor presente, cuando la obra o servicios relacionados con las mismas se encuentren asociados a la producción de bienes y servicios en los que sea posible cuantificar los ingresos y egresos que se producirán en un determinado tiempo.

II. Criterio relativo a la Calidad. La calidad atenderá a los rubros de especialidad, experiencia y capacidad técnica en los términos del último párrafo del artículo 36 de la Ley. Dichos rubros, en su puntaje, deberán tener una ponderación en conjunto de 20 puntos.

Los 20 puntos se distribuirán como sigue:

a. Especialidad.- Mayor número de contratos de obras ejecutadas de la misma naturaleza a los que se convocan en un plazo máximo de cinco años previos a la fecha de publicación de la convocatoria. Para este rubro se asignará una ponderación de 5 puntos.

b. Experiencia.- Mayor tiempo del licitante realizando obras similares en aspectos relativos a monto, complejidad o magnitud. Para este rubro se asignará una ponderación de 5 puntos.

En caso de que se indique más de uno de los aspectos anteriores, los 5 puntos se distribuirán proporcionalmente.

c. Capacidad Técnica.- Se asignará un puntaje de 10 puntos, distribuidos como sigue:

1.Mayor experiencia laboral del personal responsable de los trabajos convocados en la materia objeto de la contratación, de conformidad con la información proporcionada en términos del artículo 26 del presente Reglamento. Se asignarán 3 puntos.

2.Ausencia de antecedentes de afectación de garantías por vicios ocultos o de mala calidad de los trabajos, o su equivalente en el extranjero en un lapso no mayor a cinco años. Se asignarán 3 puntos.

3.Certificación relacionada con el objeto de la obra o servicio a contratar en materia de calidad, seguridad o medio ambiente. Se asignarán 4 puntos.

En caso de seleccionar más de una certificación de las antes señaladas los 4 puntos se distribuirán proporcionalmente.

La certificación antes aludida deberá ser emitida conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y, tratándose de extranjeros, se aceptarán normas equivalentes.

Tratándose de procedimientos de contratación bajo la cobertura de los tratados, para la especialidad, experiencia y capacidad técnica, se considerarán los trabajos ejecutados en cualquier país.

III. Criterio relativo al Financiamiento. Que se pondere la proposición que aporte las mejores condiciones de financiamiento para la dependencia o entidad. En las bases de los procedimientos de contratación se indicará, cuando menos, el horizonte a considerar y la tasa de descuento correspondiente. Su ponderación será de 10 puntos. ( NO APLICA).

IV. Criterio relativo a la Oportunidad. Que se hayan ejecutado obras con contratos terminados en costo y tiempo en los términos del último párrafo del artículo 36 de la Ley, considerando los siguientes rubros que en su puntaje en conjunto tendrá una ponderación de 10 puntos.

Los diez puntos se distribuirán como sigue:

a.Grado de cumplimiento en los contratos celebrados y concluidos por el licitante en un lapso no mayor a cinco años previos a la publicación de la convocatoria, para lo cual se dividirá el monto de las penas convencionales aplicadas entre el valor total del contrato. Cuando se trate de varios contratos, el grado de cumplimiento se aplicará para cada contrato y el resultado se ponderará con el valor que se obtenga de dividir el monto de cada uno de los contratos considerados en el ejercicio entre su sumatoria total. Al mayor grado de cumplimiento se asignarán 5 puntos.

b.Que los contratos de obra pública celebrados en un lapso no mayor a cinco años previos a la publicación de la convocatoria, no hayan sido objeto de rescisión administrativa o de alguna figura jurídica equivalente en el extranjero. Se asignarán 5 puntos.

Las dependencias y entidades solicitarán la información que consideren necesaria para valorar la puntuación a que se refieren los incisos anteriores, entre la cual deberá incluirse una manifestación bajo protesta de decir verdad y sujeta a verificación, así como aquellos otros mecanismos que garanticen la veracidad de la misma.

V. Criterio relativo al Contenido Nacional. Considerando para dicho criterio a la proposición con mayor porcentaje de contenido nacional, respecto de los siguientes insumos y equipos que, en su puntaje en conjunto, deberán tener ponderación de 10 puntos

a.Materiales.

b.Maquinaria y equipo de instalación permanente.

c. El contratista deberá anexar la información necesaria que acredite la experiencia, capacidad técnica y económica de las personas y/o empresas que se pretendan subcontratar. En base a la circular no. UNCP/309/TU/00428/2009, con fecha 1 de Julio del 2009. Donde se fomenta la participación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MPYMES), En los procedimientos de contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con estas. En caso de ser ganador se les solicitara las copias de su última declaración anual de impuestos y de la constancia del último pago de cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Se adjuntan los anexos A (Subcontratos).

Para la determinación del grado de contenido nacional, se considerarán las disposiciones que sobre el particular expida la Secretaría de Economía.

El criterio relativo al contenido nacional aplicará en procedimientos de contratación de carácter nacional e internacional. En procedimientos de contratación sujetos a la cobertura de los tratados, el criterio relativo al contenido nacional aplicará en los términos establecidos en éstos.

La suma de los cinco criterios anteriormente descritos será menor o igual a 100 puntos.

Para la asignación de puntos de los criterios establecidos en las fracciones II a V, a cada una de las proposiciones determinadas como solventes, se aplicará una regla de tres simple, considerando como base la proposición solvente que reciba mayor puntaje en cada uno de los criterios enunciados.

Artículo adicionado DOF 29-11-2006

10.-DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS.

“LA SECRETARIA” desechará:

a) Las propuestas que no incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las bases de licitación.

b) Aquellas en las que el programa de ejecución no sea factible de realizar dentro del plazo solicitado, con l os recursos solicitados por “LA SECRETARIA”

c) Las que no contengan las características, especificaciones y calidad requeridas por “LA SECRETARIA”.

d) Las propuestas que no tengan los análisis, cálculos e integración de los precios unitarios conforme a las disposiciones que expide el capitulo sexto del Reglamento de la LOPSRM, normas de construcción y el proyecto.

e) Aquellas propuestas que contengan cantidades o rendimientos no acordes a la solicitud establecida en el concepto y/o costos de insumos y/o indirectos muy elevados o muy bajos de acuerdo al estudio de mercado obtenido por “LA SECRETARIA”.

f) Cuando ““EL LICITANTE”” presente varias proposiciones bajo el mismo o diferente nombre, ya sea por si mismo o formando parte de cualquier firma, compañía o asociación, provocándose una colusión, o que se ponga de acuerdo con otros contratistas para hacer subir los precios propuestos para el concurso.

g) Las propuestas de aquellos contratistas que presenten datos iguales o similares en elaboración, integración, descripciones de insumos, orden y/o análisis de los documentos que integran las propuestas.

h) Las indicadas en el Artículo 40 del Reglamento de la LOPSRM.

No será objeto de evaluación las condiciones establecidas por ““LA SECRETARIA”” que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por si mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.

Además de las anteriormente citadas, será causa para descalificar a un contratista, cuando este presente varias proposiciones bajo el mismo o diferente nombre, ya sea por si mismo o formando parte de cualquier firma, compañía o asociación, provocándose una colusión, o que se ponga de acuerdo con otros contratistas para hacer subir los precios propuestos para el concurso.

Así mismo, si la información que proporcione en su propuesta ““EL LICITANTE””, resultare falsa o contradictoria, automáticamente se desechara su propuesta.

En vista de que la elección de los contratistas considerados aptos para concursar fue basada solamente en la información original y de carácter general que proporcionaron al registrarse, y de que los datos que ellos mismos entregaron en el concurso son ya concretos y mejor fundados, queda claramente estipulado que el hecho de haber sido inscrito cualquier contratista para participar en este concurso, no significa que se considera ya definitivamente aceptada su capacidad real efectiva para ejecutar la obra.

Las propuestas no deberán presentar tachaduras o enmendaduras en ninguna de las páginas que la componen, lo anterior será considerado como motivo para desechar las mismas.

11.- COMUNICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA SECRETARÍA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

La decisión de LA SECRETARÍA, para adjudicar como resultado de la licitación, el contrato correspondiente será inapelable, sin embargo, los licitantes podrán inconformarse en términos del artículo 83 de la LOPSRM, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquel en que ocurra. LA SECRETARÍA adjudicará el contrato al postor que, de entre los licitantes, reúna las condiciones legales técnicas y económicas requeridas por LA SECRETARÍA y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

De dos o mas proposiciones solventes, esto es, que satisfacen la totalidad de los requerimientos de LA SECRETARÍA, el contrato se adjudicara a quien presente la propuesta cuyo precio sea el mas bajo. LA SECRETARÍA emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo.

La decisión relativa a la adjudicación del o los contratos, se dará a conocer precisamente en el acto de fallo y adjudicación, mismo que se efectuará en la fecha y hora que se indique en la convocatoria u oficio de invitación y en estas bases.

““LA SECRETARIA”” podrá diferir siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de treinta días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo, de acuerdo en lo establecido en el Articulo 37 párrafo III de L.O.P.S.R.M.

12.- DOCUMENTACIÓN QUE ENTREGARÁ EL GANADOR DE LA LICITACIÓN.

12.1- PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

““EL LICITANTE”” a quien se adjudique el contrato deberá de entregar el programa definitivo de ejecución de los trabajos, detallado por concepto, y anexando la ruta crítica correspondiente, consignando por periodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes. Los programas deberán convenirse con “LA SECRETARIA” y se entregarán a la firma del contrato o dentro de los 15 días naturales siguientes al de la fecha del fallo correspondiente.

12.2.- CARTA DE Vo. Bo. DE PROYECTO POR PARTE DE LOS PERITOS.

““EL LICITANTE”” que resulte ganador de la licitación, deberá prever en sus costos indirectos lo correspondiente al pago de un perito responsable de la obra y de los peritos especializados necesarios de acuerdo a lo estipulado en el Libro sexto Título tercero del Código Municipal de Aguascalientes, estos peritos podrán ser cualquiera de los que tengan inscripción vigente en “LA SECRETARIA” de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes.

En el periodo comprendido entre la fecha en que ““EL LICITANTE”” firme su contrato y la fecha de pago del anticipo, EL CONTRATISTA deberá entregar, en el área de supervisión que corresponda, una carta, firmada por los peritos que este haya escogido, donde indique, bajo protesta de decir verdad que conocen y revisaron el proyecto entregado en la licitación y que lo aprueba o en su caso los motivos por los que no puede aprobarlo, así mismo, indicará en la carta que conoce el Código Municipal de Aguascalientes, el Código Urbano, la Ley de Obras Públicas que corresponda (Federal o Estatal) y sus reglamentos.

Se hace el comentario que los peritos deberá llevar la bitácora propia de su función y en caso de que esta no se lleve o no se lleve adecuadamente, será descontado el costo correspondiente cobrado en su propuesta de licitación.

El costo del perito deberá ser calculado, invariablemente, de acuerdo a los indicados por el Consejo Consultivo de la Construcción.

Lo estipulado en este subcapítulo aplicará siempre y cuando en la licitación se estipule que la contratación del perito responsable de la obra y de los peritos especializados necesarios corran a cuenta de ““EL LICITANTE”” ganador.

12.3.- CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA.

““EL LICITANTE”” que resulte ganador deberá presentar una carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad de aquella maquinaria que indicó como rentada, ya sea con opción a compra o no.

12.4.- ESCRITO DONDE DESIGNA A RESIDENTES.

Finalmente, aquella empresa que resulte ganadora de la licitación deberá de entregar al área de supervisión una carta en la cual se designa a las personas que se encargarán de la residencia de obra y de la superintendencia de construcción.

13.-GARANTIAS

Antes de la firma del contrato, ““EL LICITANTE”” deberá presentar garantía de cumplimiento por el 10% del monto total del contrato y garantía de anticipo por el monto total de este, dentro de un plazo que no podrá exceder de 15(quince) días naturales siguientes a la notificación del fallo, ambas garantías deberán constituirse a favor de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes. Al finalizar los trabajos deberá presentar garantía de calidad por el 10% (diez por ciento) del monto total realmente ejercido.

14.-DEL CONTRATO

Modelo:

Se anexa a estas bases.

Firma:

““EL LICITANTE”” al que le sea adjudicado el contrato, lo deberá formalizar dentro de los 15 (Quince) días naturales siguientes al de la notificación del fallo de acuerdo al Artículo 47 de la L.O.P.S.R.M.. Se hace el comentario cuando aplique, que no se permitirá la firma del contrato respectivo por parte de ““EL LICITANTE”” ganador, si previo a esta firma no se han presentado los peritos para formalizar los permisos que correspondan, siendo esto responsabilidad única de ““EL LICITANTE”” ganador.

No formalización del contrato:

En caso de que ““EL LICITANTE”” al que se le adjudique el contrato, no lo firme por causas imputables a él mismo, será sancionado en los términos del Artículo 78 de la LOPSRM. En caso de que no presente la garantía del anticipo dentro de los plazos señalados, no procederá el diferimiento en caso de atraso en la entrega del mismo.

15.-PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.

Cuando en la vigencia del Contrato ocurran circunstancias de orden económico no previstas, pero de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de “EL CONTRATISTA”, y se produzca un incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante de ejecutar, se aplicara un ajuste de costos, siempre y cuando “EL CONTRATISTA” se encuentre dentro del programa de ejecución pactado, o en caso de existir atraso, éste no sea imputable a “EL CONTRATISTA”, en cuyo caso se tomará del programa vigente autorizado por “LA SECRETARÍA”.

Los incrementos o decrementos de costos de los insumos, se aplicaran por separado; para los materiales, el incremento o decremento será en base al relativo que determina el Banco de México; en lo referente a la mano de obra, se aplicará el incremento autorizado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Cuando los incrementos no se encuentren dentro de los documentos que originen dichas dependencias, “LA SECRETARÍA”, mediante un estudio de mercado, procederá a determinar el incremento o decremento del insumo en cuestión; dicho procedimiento será promovido a solicitud expresa de “EL CONTRATISTA”, el cual deberá acompañarse de la documentación comprobatoria necesaria, dentro de un plazo que no excederá de 30 (Treinta) días naturales siguientes a la fecha de publicación de los relativos de precios aplicables al ajuste de costos que se solicite, y sujetarse a lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y conforme lo establece el capitulo quinto del R.L.O.P.S.R.M.M.M..

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, deberá cubrirse por parte de “LA SECRETARÍA” a solicitud de “EL CONTRATISTA” a más tardar dentro de los 30 (Treinta) días naturales siguientes a la fecha en que “LA SECRETARÍA” resuelva por escrito el aumento o reducción respectiva.

16.-INICIO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos preparatorios para la ejecución de las obras objeto de esta licitación, quedarán bajo responsabilidad de ““EL LICITANTE””, al que se le adjudique el contrato.

La fecha formal de inicio de los trabajos será a partir del siguiente día en que EL CONTRATISTA reciba el monto correspondiente por anticipo, dicha fecha se inscribirá en la bitácora de obra. Si EL CONTRATISTA decide, si así lo desea, iniciar los trabajos antes de esa fecha lo podrá hacer, en el entendido de que por ningún motivo podrá solicitar a “LA SECRETARIA” pagos por gastos de financiamiento de este hecho. El atraso en la entrega del anticipo, será motivo para diferir, sin modificar el plazo del programa de ejecución pactado.

Así mismo, EL CONTRATISTA queda en el conocimiento de que antes del inicio de los trabajos, deberá colocar casetas sanitarias para sus trabajadores en el lugar que le sea designado. Incluso cuando se presente el caso de que existan instalaciones permanentes en el área de trabajo.

El Laboratorio de control de calidad que EL CONTRATISTA contrate, deberá contar con la correspondiente certificación por parte de la Unidad de Control de Calidad y Laboratorio de “LA SECRETARIA”.

17.- ANOTACIONES COMPLEMENTARIAS (S.O.P.E.A.)

  1. No podrán participar las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de este ordenamiento o de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.

Asimismo, la indicación de que los participantes deberán presentar manifestación bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no participan en los procedimientos de contratación establecidos en esta Ley, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en los términos del párrafo anterior, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los supuestos siguientes:

A) Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción;

B) Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción, y

C) Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas.

La participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la inhabilitación.

La falsedad en la manifestación a que se refiere esta fracción será sancionada en los términos de Ley.

En caso de omisión en la entrega del escrito a que se refiere esta fracción, o si de la información y documentación con que cuente la Secretaría de la Función Pública se desprende que personas físicas o morales pretenden evadir los efectos de la inhabilitación, las dependencias y entidades se abstendrán de firmar los contratos correspondientes, y

17.2.- La Secretaría procederán a declarar desierta una licitación y deberán expedir una segunda convocatoria, cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las bases de la licitación o sus precios de insumos no fueren aceptables.

La Secretaría podrá cancelar una licitación por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, podrá cancelar cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia o entidad. La determinación de dar por cancelada la licitación, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes.

17.3La Secretaría declarará desierta una licitación cuando en una Convocatoria Publica sea el caso de que no se cuente con al menos una propuesta y al tratarse de una licitación por invitación, al no tener presentadas y aceptadas cuando menos tres propuestas al terminar el acto de presentación y apertura técnica, de la misma forma, cuando se trate de una licitación en la que la o las propuestas que se presenten y se acepten para su revisión posterior, se encuentren arriba del techo presupuestal asignado para la obra que nos ocupa.

17.4.- ESPECIFICACIONES AMBIENTALES.

Todos y cada uno de los puntos que se indican enseguida deberán ser realizados por ““EL LICITANTE”” que resulte ganador, por lo mismo, deberán de ser tomados en cuenta en su propuesta. Se hace la aclaración que en caso de que el participante ganador indique que no los consideró, esta Secretaría NO contemplará ningún cargo extra y el ganador DEBERÁ tener en la obra lo necesario para darles cumplimiento SIN CARGO extra para ““LA SECRETARIA””

  1. Los residuos domésticos se depositarán en contenedores que cuente con tapa y que estarán al alcance, dentro de la obra.
  2. Los residuos no domésticos considerados como no peligrosos (pedacería metálica, madera, cartón), y que no se encuentren impregnados con sustancias peligrosas, deberán separarse por tipo y ponerse a disposición de empresas que se dediquen al reciclaje.
  3. La tierra y cubierta vegetal obtenidos en las áreas del proyecto, deberán ser canalizados y dispuestos para su aprovechamiento como material de relleno para áreas verdes, jardines o terrenos de uso agrícola.
  4. Los escombros deben ser dispuestos en tiraderos oficiales, previa autorización municipal.
  5. Se debe de considerar el uso de materiales de construcción previamente humedecidos.
  6. Se deberá evitar al máximo las emisiones de ruido, vibraciones y olores.
  7. Los materiales de construcción deberán ser obtenidos de bancos previamente autorizados por la SEDESO.
  8. No realizar la disposición, a cielo abierto de aguas residuales.
  9. NO realizar cacería de fauna nativa.
  10. Capacitar y adiestrar al personal encargado del almacenamiento, distribución, uso y manejo de combustibles, grasas y lubricantes.
  11. Instalar señalamientos informativos y preventivos en relación con las actividades a realizar y en su caso, implementar procedimientos de agilización del tráfico vehicular.
  12. Contar con un programa permanente de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo y vehículos a utilizar.
  13. Rehabilitar las áreas que hayan sido afectadas durante el desarrollo de los trabajos con cargo a la empresa.

18.-MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, el contratista deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización en un plazo no mayor a lo previsto en el artículo 77 del R.L.O.P.S.R.M.

“LA SECRETARIA” se abstendrá a recibir estimaciones cuando EL CONTRATISTA no cumpla con el párrafo anterior.

En caso de no existir precios unitarios extraordinarios para el periodo que cubre la estimación, “EL CONTRATISTA” deberá hacerlo saber así mediante un escrito, en el cual indicará este hecho y se abstendrá de presentar, posteriormente, cualquier precio extraordinario a revisión del periodo que comprenda la estimación a la que se refiera.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA FEDERAL

CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO “LA SECRETARÍA”, REPRESENTADA EN ÉSTE ACTO POR SU TITULAR, EL C. I.C. LUIS GERARDO DEL MURO CALDERA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, Y POR OTRA PARTE, EL C. , A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S :

  1. “LA SECRETARÍA” declara, por conducto de su representante:

I.1Ser una Dependencia de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes con facultades entre otras, para ejecutar y conservar las obras públicas que determine el Plan Estatal de Desarrollo y los programas que deriven del mismo; proyectar, ejecutar, mantener y operar en su caso, directamente o por adjudicación a particulares las obras públicas; dictar las normas técnicas en materia de obras públicas y servicios relacionados cuando no sean competencia de otra autoridad; expedir las bases a las que deban sujetarse las licitaciones públicas para la ejecución de obras y servicios relacionados en el Estado, así como adjudicar, rescindir y exigir el cumplimiento de los contratos de obras y servicios relacionados celebrados por el Poder Ejecutivo; y ejercer las atribuciones y facultades que le señalen las demás leyes, convenios, acuerdos, reglamentos y ordenamientos de carácter general.

I.2Que el C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, en el ejercicio de las facultades que le confiere el Artículo número 46 fracción X de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, tuvo a bien designar como Secretario de Obras Públicas al C. I.C. LUIS GERARDO DEL MURO CALDERA, y por ende, la facultad y representación legal para celebrar Contratos de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma, a nombre del Gobierno del Estado de Aguascalientes, con fundamento en los Artículos 3, 5, 7, 22 fracción IV, 33 y 35 fracciones IV y VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, 1, 2, 3 y 4 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 22 fracciones V y XI y demás aplicables del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes.

I.3Que señala como su domicilio, para todos los efectos legales del presente Contrato, el ubicado en la Avenida Adolfo López Mateos Oriente # 1500, Fraccionamiento Volcanes, en ésta ciudad de Aguascalientes, Ags.

I.4Que la adjudicación del presente Contrato se realizó por haber reunido las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por ellas, y una vez evaluada la propuesta presentada por “EL CONTRATISTA”, en los actos relativos a la Licitación de Invitación Restringida , Paquete 1, con fecha de fallo y adjudicación el día

I.5Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional del Estado, autorizó la inversión correspondiente al proyecto objeto de este Contrato en el Oficio de Autorización No. de Fecha , bajo la siguiente estructura:

TIPO DE INVERSIÓN:

PROGRAMA:

SUBPROGRAMA:

OBRA:

LOCALIDAD:

II.“EL CONTRATISTA” declara, bajo protesta de decir verdad:

II.1Que su registro en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción es el No. . En el Instituto Mexicano del Seguro Social es el No. A01-38895-19. En el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores es el No. En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público No.

II.2Que su nacionalidad es la mexicana y conviene expresamente en que si llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano, por cuanto a éste Contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún Gobierno extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana los derechos derivados de éste Contrato, y que tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse, y reúne las condiciones técnicas para obligarse a la ejecución del proyecto objeto de este Contrato y requeridas por “LA SECRETARÍA”, y que no se encuentra bajo ninguno de los supuestos señalados en el Artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

II.3 “EL CONTRATISTA”, señala como domicilio legal para los fines del presente Contrato, en el Av. Col. , C.P. , Tel. , en la ciudad de Aguascalientes, Ags.

II.4Que conoce y se sujeta estrictamente al contenido y requisitos que se establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como las disposiciones que se establecen en la Ley de Aguas Nacionales y el Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes y el Reglamento de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes, Código Urbano para el Estado de Aguascalientes y el Código Municipal de Aguascalientes, así como las demás disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construcción rijan en el ámbito federal, estatal y municipal, y al contenido de los planos, volumetría, catálogo de conceptos, cantidades de trabajo, unidades de medida, especificaciones de construcción, programa de ejecución, las Especificaciones Generales de Construcción que en su caso apliquen: de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ó de la Secretaría de Salubridad y Asistencia y del Instituto Mexicano del Seguro Social, ó del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, ó de la Comisión Nacional del Agua, ó de la Comisión Federal de Electricidad, yetc., y las Especificaciones Particulares de Construcción, en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo aproximadas, que como anexos, debidamente firmados por las partes, que integran el presente Contrato, los terrenos donde se llevará a cabo las obras objeto de éste Contrato, y demás documentos que forman parte de las propuestas técnica y económica, así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos, por lo cual manifiesta expresamente su conformidad de ajustarse a sus términos.

Habiendo suscrito ambas partes las declaraciones anteriores, están de acuerdo en contratarse bajo las siguientes:

C L Á U S U L A S :

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: “LA SECRETARÍA”, encomienda a “EL CONTRATISTA” la siguiente obra: C , de acuerdo a las Normas ó Especificaciones Generales de Construcción que en su caso apliquen: de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ó de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, ó del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, ó de la Comisión Nacional del Agua, ó de la Comisión Federal de Electricidad, etc., y las Especificaciones Particulares del Proyecto, así como los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos de los catálogos anexos como parte integrante al presente Contrato, acatando para ello lo establecido por los diversos Ordenamientos y Normas señalados en el inciso II.4 de la Declaración II de éste Contrato, así como las Normas generales de Construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de éstas Cláusulas.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: El importe total del presente Contrato es por la cantidad de $ , más el Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de $ lo que hace un monto total de $ M.N. ), importe que se mantendrá fijo e invariable durante la vigencia del Contrato, el cual incluye la remuneración o pago total fijo por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente Contrato a cargo de “EL CONTRATISTA”, y que se cubrirá a éste por los trabajos totalmente terminados, ejecutados en el plazo que se estipula en la Cláusula inmediata posterior, y a satisfacción de “LA SECRETARÍA”.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos motivo de éste Contrato precisamente al día siguiente a aquel en que le sea otorgado el Anticipo correspondiente, en su caso, y siempre y cuando “EL CONTRATISTA” entregue dentro de los plazos previstos en la Cláusula Octava las Garantías que se refieren en la misma, ya que de lo contrario se considerará como fecha de inicio de los trabajos la misma en que se firma el presente documento, contando “EL CONTRATISTA” con un plazo máximo de () días calendario para concluir los trabajos encomendados, de conformidad con el programa de ejecución convenido, en el entendido que desde la fecha de firma del presente Contrato y hasta la firma de las actas de entrega recepción correspondientes, será la vigencia del presente instrumento.

CUARTA: PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar dentro de los 15 (Quince) días calendario siguientes a la emisión del fallo de adjudicación, el programa desglosado de ejecución de los trabajos convenido con “LA SECRETARÍA”, de acuerdo al programa entregado por “EL CONTRATISTA” en su propuesta, detallado por conceptos y consignados por períodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes.

Dicho programa deberá ir soportado por su correspondiente ruta crítica, no importando el método que se utilice (pert o cpm) para su obtención, indicando como mínimo: actividad, actividades predecesoras, duración, holgura libre, holgura total y actividades críticas y cuya representación deberá ser por nodos; el tiempo para realizar la obra, dado por “LA SECRETARÍA”, será inamovible y por lo tanto, los diagramas deberán ajustarse a esta condición, y deberá anexarse tabla de asignación de recursos.

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: “LA SECRETARÍA” se obliga a poner a disposición de “EL CONTRATISTA”, el o los inmuebles, en que deban llevarse a cabo los trabajos, materia del presente Contrato, con antelación al inicio de los mismos.

SEXTA: ANTICIPO: Para el inicio de los trabajos objeto del presente Contrato, “LA SECRETARÍA” otorgará a “EL CONTRATISTA”, a manera de anticipo y con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, el 0% del monto total del presente Contrato, o sea la cantidad de $ ( 00/100 M.N.), cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado, para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, y la adquisición de equipos que se instalen permanentemente.

“EL CONTRATISTA” se obliga a utilizar el anticipo referido precisamente en la forma estipulada y en la Obra objeto del presente Contrato, y a justificar su debida aplicación dentro de los 15 (Quince) días calendario, a partir de la fecha de la entrega del mismo.

Si “EL CONTRATISTA” no justifica plenamente su debida aplicación y a satisfacción de “LA SECRETARÍA” el anticipo descrito, dentro del plazo estipulado en el párrafo que antecede, ésta podrá solicitar la ejecución de la Fianza de Anticipo correspondiente.

La amortización del anticipo se efectuará con cargo a cada una de las estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen, y proporcionalmente al porcentaje recibido, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final, o al ejercer o estimar el monto total de éste Contrato.

El atraso de la entrega del anticipo será motivo para diferir, sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecución pactado y formalizar mediante Nota de Bitácora, la nueva fecha de inicio y terminación de los trabajos. Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en la Cláusula Octava de este Contrato, no procederá el diferimiento, y por lo tanto deberá iniciar la obra en la fecha establecida originalmente.

En el caso de rescisión del presente Contrato, el saldo por amortizar se reintegrará a “LA SECRETARÍA” ó al Secretaría de Finanzas del Estado , en el plazo y términos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en su Artículo 50 penúltimo párrafo.

SÉPTIMA: FORMA DE PAGO: Las partes convienen que el pago de los trabajos ejecutados al amparo del presente Contrato se realice obteniendo la volumetría de las unidades de trabajo terminadas, a las que se les aplicará el precio unitario previamente convenido, mismo que estará sujeto al avance de la obra y harán las veces de pago total o parcial según sea el caso, en el entendido de que la obra mal ejecutada según las Especificaciones Generales de Construcción aplicables, descritas en forma sucinta en el Catálogo de Conceptos, se tendrá por no realizada, por lo que no deberá tomarse en cuenta para su pago.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados, abarcarán 15 (Quince) días calendario, y serán presentadas por “EL CONTRATISTA”, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, así como en su caso, fotografías y reportes de calidad correspondientes a los mismos, y serán presentadas dentro de los 6 (Seis) días hábiles siguientes a la fecha de corte que fije “LA SECRETARÍA”.

Las estimaciones, y en su caso los ajustes de costos autorizados, serán pagadas en las oficinas que ocupa la Secretaría de Finanzas del Estado dentro de un plazo no mayor de 20 (Veinte) días calendario contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra. En el caso de que existan diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago, se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación. Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia será sólo para efecto de control administrativo.

Para la entrega de la estimación finiquito, “EL CONTRATISTA” cuenta con 10 (Diez) días calendario a partir de la fecha de recepción física de la obra; de no presentarla, “LA SECRETARÍA” la elaborará unilateralmente, con lo cual “EL CONTRATISTA” se obliga a aceptar las cantidades y precios determinados por “LA SECRETARÍA”. Una vez determinada dicha estimación de finiquito, se le notificara éste hecho a “EL CONTRATISTA”, y éste, a partir de ése momento, tendrá 15 (Quince) días calendario para alegar lo que a su derecho corresponda y presentar su factura para trámite, y de no hacerlo así, se dará por entendido que renuncia al cobro de la estimación finiquito, dándose por concluida la relación contractual, haciéndose efectivas las garantías correspondientes, en su caso, desconociendo “LA SECRETARÍA” todo adeudo que pudiese reclamar posteriormente “EL CONTRATISTA”.

En la estimación de finiquito correspondiente, deberá incluirse, en su caso, los ajustes de costos que procedan, ya que de lo contrario, no procederá el pago de éstos posteriormente.

Independientemente de las sanciones a que hubiere lugar, se aplicará un cargo igual a 50 (Cincuenta) veces el salario mínimo diario vigente en la zona, como gastos de “LA SECRETARÍA”, debido a cálculo de generadores y elaboración de la estimación de estimación.

El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que “LA SECRETARÍA” tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados, y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

OCTAVA: GARANTÍAS: “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y demás disposiciones legales y administrativas en la materia, las garantías que se mencionan en las siguientes 3 Cláusulas, con motivo del cumplimiento del presente Contrato, Garantías que deberá exhibir a “LA SECRETARÍA” dentro de los 15 (Quince) días calendario siguientes a la fecha de notificación del fallo, pero invariablemente antes de la firma del presente Contrato; con la anotación específica de que la Institución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Artículos 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

Para la cancelación de las fianzas que se indican en las próximas 3 Cláusulas, de no haber inconformidad por parte de “LA SECRETARÍA”, la Institución Afianzadora que haya expedido las mismas, procederá a su cancelación, previa autorización por escrito de “LA SECRETARÍA” en dicho sentido.

NOVENA: GARANTÍA PARA EL ANTICIPO: Para garantizar la correcta inversión, exacta amortización ó devolución del anticipo que le fuera otorgado en los términos de la Cláusula Sexta del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” deberá entregar una Póliza de Garantía a favor del Secretaría de Finanzas del Estado , por la totalidad del monto concedido como Anticipo, y deberá ser presentada previamente a la entrega de éste, dentro de los 15 (Quince) días calendario siguientes a la fecha de notificación del fallo. La garantía subsistirá hasta la total amortización del (o los) anticipo(s) correspondiente(s).

DÉCIMA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este Contrato, “EL CONTRATISTA” deberá entregar dentro de los 15 (Quince) días calendario siguientes a la fecha de notificación del fallo, una Póliza de Fianza por el 10% (Diez Por Ciento), del monto total del Contrato o en su caso, de la asignación anual, otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada y a favor del Secretaría de Finanzas del Estado. Esta fianza estará vigente durante la ejecución de la obra y hasta la entrega total de los trabajos encomendados, a satisfacción de “LA SECRETARÍA”.

En caso de que existieran Convenios de Ampliación, “EL CONTRATISTA” deberá entregar Póliza de Fianza de Cumplimiento a favor del Secretaría de Finanzas del Estado, por el 10% (Diez Por Ciento) del monto total de la ampliación, y deberá ser presentada dentro de los 5 (Cinco) días calendario siguientes a la firma del Convenio de Ampliación, y subsistirá hasta que la obra materia de dicho convenio haya sido recibida en su totalidad y a satisfacción de “LA SECRETARÍA”.

La fianza que alude la presente Cláusula, no podrá ser liberada sino hasta que sean entregados la totalidad de los trabajos encomendados, a satisfacción de “LA SECRETARÍA”, y hasta que “EL CONTRATISTA” constituya y entregue a “LA SECRETARÍA” la Fianza que se refiere la Cláusula siguiente, de conformidad con lo previsto por los Artículos 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 62 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DÉCIMA PRIMERA: GARANTÍA DE CALIDAD (O DE VICIOS OCULTOS): Concluida la obra, no obstante su recepción formal, “EL CONTRATISTA” quedará obligado a responder a “LA SECRETARÍA” de los defectos que resulten de la misma, de la calidad o los vicios ocultos que le resulten, o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que deberá entregar a ésta una Garantía de Calidad ó de Vicios Ocultos, a la firma del acta de recepción física de los trabajos, y a favor del Secretaría de Finanzas del Estado, y para garantizar durante un plazo de 12 (Doce) Meses posteriores a dicha acta de recepción. Dicha Garantía deberá de ser por el 10% (Diez Por Ciento) del monto total ejercido, y deberá sustituir a la Garantía de Cumplimiento que se señala en la Cláusula anterior, y para el caso de que “EL CONTRATISTA” no tramite y canjee la Garantía de Cumplimiento por la de Calidad ó de Vicios Ocultos, seguirá vigente la primera.

La Garantía que alude la presente Cláusula, se liberará una vez transcurridos doce meses, contados a partir de la fecha del acta de recepción física de los trabajos encomendados, siempre que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Para garantizar el cumplimiento a las obligaciones a que se refiere ésta Cláusula, y previamente a la recepción de los trabajos, “EL CONTRATISTA” podrá a su elección, cumplir con otras formas de garantías, de acuerdo y conforme lo establece el Artículo 66 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DÉCIMA SEGUNDA: AJUSTE DE COSTOS: Cuando en la vigencia del Contrato ocurran circunstancias de orden económico no previstas, pero de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de “EL CONTRATISTA”, se produzca un incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante de ejecutar, se aplicara un ajuste de costos, siempre y cuando “EL CONTRATISTA” se encuentre dentro del programa de ejecución pactado, o en caso de existir atraso, éste no sea imputable a “EL CONTRATISTA”, en cuyo caso se tomará del programa vigente autorizado por “LA SECRETARÍA”.

Los incrementos o decrementos de costos de los insumos que intervengan en los precios unitarios, y cuando haya variaciones en las tasas de interés, se aplicaran por separado las siguientes directrices: para los materiales, el incremento o decremento será en base en el relativo de los mismos que determina el Banco de México, o la dependencia que lo sustituya; en lo referente a la mano de obra, se aplicará el incremento autorizado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Cuando los incrementos no se encuentren dentro de los documentos que originen dichas dependencias, “LA SECRETARÍA”, mediante un estudio de mercado, procederá a determinar el incremento o decremento del insumo en cuestión; dicho procedimiento será promovido a solicitud expresa de “EL CONTRATISTA”, el cual deberá acompañarse de la documentación comprobatoria necesaria, dentro de un plazo que no excederá de 60 (Sesenta) días calendario siguientes a la fecha de publicación de los relativos de precios aplicables al ajuste de costos que se solicite, transcurrido dicho plazo, precluye para el contratista su derecho a exigir el ajuste del mes correspondiente.

Para el caso de finiquitos deberá de apegarse a lo estipulado en el Art. 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Para cualquier ajuste de costos, el procedimiento deberá sujetarse estrictamente a lo dispuesto por los Artículos 56 y 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y Artículo 153 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El ajuste de costos antes referido procederá hasta la fecha de entrega recepción de la obra, y persistirá únicamente si se deja a salvo en el acta respectiva de entrega recepción la determinación del importe del ajuste de costos. Las solicitudes que presente “EL CONTRATISTA” después de este hecho, serán rechazadas por “LA SECRETARÍA”.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, deberá cubrirse por parte de “LA SECRETARÍA” a solicitud de “EL CONTRATISTA” a más tardar dentro de los 30 (Treinta) días naturales siguientes a la fecha en que “LA SECRETARÍA” resuelva por escrito el aumento o reducción respectivo.

No cumpliendo con los tiempos estipulados para la entrega de la estimación de finiquito como lo establece la Cláusula Séptima, no procede el ajuste de costos.

DÉCIMA TERCERA: CONVENIOS DE AMPLIACIÓN: “LA SECRETARÍA” podrá, dentro del Programa de Inversiones aprobado, bajo su responsabilidad y sustentar en un dictamen que funde y motive las causas, modificar el presente Contrato de Obra Pública, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (Veinticinco Por Ciento) del monto o del plazo pactado en el presente Contrato, y no implique variaciones substanciales al proyecto original.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar Convenios Adicionales entre las partes, ya sea por monto, por plazo o en un solo instrumento por ambos supuestos, respecto de las nuevas condiciones; dichas modificaciones no podrán afectar en modo alguno las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del objeto de éste Contrato.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebración de los convenios, se considerarán parte de éste Contrato y por lo tanto obligatorias para las partes.

“EL CONTRATISTA”, por ningún motivo, procederá a la ejecución de los trabajos fuera del catálogo, hasta en tanto se autoricen las modificaciones por “LA SECRETARÍA”, al precio unitario de tales conceptos, y se asiente en la bitácora la orden de ejecución, salvo en los casos de situaciones de emergencia.

DÉCIMA CUARTA: AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN: Si a consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a “EL CONTRATISTA”, le fuere imposible cumplir con el programa pactado, éste podrá gestionar ante “LA SECRETARÍA” oportunamente dentro de la vigencia del Contrato, una ampliación en el plazo de ejecución, por medio de una solicitud de prórroga y su ruta crítica, en la que demuestre tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para la realización de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que deberá presentarse a más tardar dentro de los primeros 7 (Siete) días calendario siguientes al día en que ocurran tales eventos. “LA SECRETARÍA” resolverá sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de 10 (Diez) días calendario siguientes a la fecha de su recepción, determinando el número de días que a su juicio debe comprender, en su caso, la prórroga. Deberá formalizarse dicha prórroga mediante un Convenio Modificatorio, de conformidad con lo establecido en el Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y la Cláusula inmediata anterior.

Si la solicitud a que se hace referencia en la presente Cláusula se presenta extemporáneamente o resulta improcedente, se considerará que “EL CONTRATISTA” incurrió en mora y se le aplicarán las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “LA SECRETARÍA” pudiera dar por rescindido Administrativamente el presente Contrato.

DÉCIMA QUINTA: RETENCIONES: De acuerdo con lo previsto por los Artículos 37 fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 191 de la Ley Federal de Derechos, y 92 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su más amplio consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se le haga la deducción del 0.5% (Punto Cinco Por Ciento) del importe de cada estimación, que por concepto de derechos de inspección y vigilancia le corresponden a la SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA y el 0.2% (Punto Dos Por Ciento) del importe de cada estimación, por concepto de capacitación de los trabajadores, que será a favor del Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, Delegación Aguascalientes.

DÉCIMA SEXTA: OBRA ADICIONAL Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS: Cuando a juicio de “LA SECRETARÍA” sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto y programa original, deberá hacerlo saber a “EL CONTRATISTA” por medio de la Bitácora de obra, anotando la autorización por concepto y volumen, y se procederá de la siguiente forma:

A).- Si existieran conceptos y precios unitarios estipulados en este Contrato que sean aplicables a los trabajos de que se trate, “LA SECRETARÍA” esta facultada para ordenar a “EL CONTRATISTA” en nota de bitácora su ejecución y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B).- Si para estos trabajos no existen conceptos y precios unitarios en el Contrato, y “LA SECRETARÍA” considere factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los análisis de los precios ya establecidos en el Contrato, procederá a determinar los nuevos, con la intervención de “EL CONTRATISTA” y éste estará obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

C).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en las formas establecidas en los dos párrafos anteriores “EL CONTRATISTA”, a requerimiento de “LA SECRETARÍA” en nota de bitácora, y en un plazo que no excederá de 30 (Treinta) días calendario a partir del mencionado requerimiento, someterá a su consideración los nuevos precios unitarios, acompañados de sus respectivos análisis e indicando el volumen a ejecutar, en la inteligencia de que para la fijación de estos precios, deberá aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la determinación de los precios establecidos en el Contrato, debiendo resolver “LA SECRETARÍA” en un plazo no mayor de 7 (Siete) días calendario, contados a partir de la fecha de entrega de los precios unitarios extraordinarios. Si ambas partes llegaran a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso, “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios.

D).-En el caso de que “EL CONTRATISTA” no presente la proposición de precios extraordinarios, en el plazo indicado a que se refiere el párrafo anterior, o bien no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, “LA SECRETARÍA” podrá ordenarle la ejecución de los trabajos extraordinarios, aplicándole precios unitarios analizados por observación directa, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, personal y demás elementos que intervendrán en estos trabajos. En este caso la organización y dirección de los trabajos, así como la responsabilidad de la ejecución eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, serán a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Además, “EL CONTRATISTA” preparará y someterá a aprobación de “LA SECRETARÍA” los planes y programas de ejecución respectivos.

En este caso de trabajos extraordinarios, “EL CONTRATISTA” desde su iniciación deberá ir comprobando y justificando mensualmente los costos directos ante el representante de “LA SECRETARÍA” para formular los documentos de pago a que se refiere la Cláusula Séptima de éste Contrato.

En todos los casos citados, “LA SECRETARÍA” dará por escrito en la Bitácora a “EL CONTRATISTA” las ordenes de trabajo correspondientes. En tal evento, los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios respectivos quedarán incorporados a éste Contrato, para sus efectos.

Cuando “EL CONTRATISTA” realice trabajos con mayor valor del contratado, o que no hayan sido ordenados por escrito por “LA SECRETARÍA” o su representante, o conforme a lo estipulado en éste Contrato, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos, y “LA SECRETARÍA” podrá ordenar su demolición, reparación o reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta “EL CONTRATISTA”.

DÉCIMA SÉPTIMA: INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES: De acuerdo al Artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y para el caso de incumplimiento en el pago de estimaciones o de ajuste de costos, “LA SECRETARÍA”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre cantidades no pagadas y se computarán por días calendario desde que se venció el plazo, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”.

En el caso de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, ya sea derivado de saldos pendientes de anticipo por amortizar, conceptos de obra pagados y no ejecutados, resultantes de una fiscalización a la obra, ú omisión de cualquier trámite oficial ó de cualquier otra índole, éste deberá reintegrar dichas cantidades, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Dichos gastos se calculará sobre cantidades pagadas en exceso y se computarán por días calendario desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA SECRETARÍA” ó de la Secretaría de Finanzas del Estado.

Las estimaciones podrán ser retenidas o penalizadas cuando la supervisión de “LA SECRETARÍA” así lo determine, con base en los reportes y lineamientos del Laboratorio de Control de Calidad de ella.

DÉCIMA OCTAVA: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS: La recepción de los trabajos, ya sea total o parcial, se realizará conforme a lo señalado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en su Artículo 64, y en la Sección VIII del Capítulo Cuarto del Título Tercero del Reglamento de la Ley de Obras Públicas con las Mismas.

“EL CONTRATISTA” a través de la Bitácora o por oficio comunicará a “LA SECRETARÍA” la conclusión de los trabajos, quien verificará la debida terminación dentro del plazo de 10 (diez) días calendario siguientes, mismo que podrá prorrogarse por un período que sea acordado por las partes, para la reparación de las deficiencias, si las hubiese, y sin perjuicio de que “LA SECRETARÍA” opte por la rescisión administrativa del presente Contrato. Al finalizar la verificación y reparación de los detalles, “LA SECRETARÍA” contará con un plazo de 15 (Quince) días calendario para proceder a la recepción física de los trabajos, mediante el levantamiento del acta correspondiente, siempre que hubiesen sido realizados de acuerdo con las especificaciones convenidas y demás estipulaciones de éste Contrato.

Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar, dentro del término improrrogable de 15 (Quince) días calendario siguientes a la fecha del acta, el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien “EL CONTRATISTA” no acuda con “LA SECRETARÍA” para su elaboración dentro del plazo señalado en el párrafo que antecede, ésta procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de 10 (Diez) días calendario, contado a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendrá un plazo de 15 (Quince) días calendario para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este último plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado el finiquito y fenecidos sus derechos para reclamar.

Así mismo, “EL CONTRATISTA” tendrá la obligación de entregar a “LA SECRETARÍA” planos actualizados de los cambios de la obra ejecutada que no impliquen cambio de proyecto. En su defecto la responsabilidad será de la “LA SECRETARÍA”. Salvo lo indicado en minutas.

“LA SECRETARÍA”, se reserva en todo momento el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados.

DÉCIMA NOVENA: EL REPRESENTANTE: “EL CONTRATISTA” se obliga a cumplir con la plantilla de personal técnico estipulada en su propuesta, así como establecer anticipadamente al inicio de los trabajos en el sitio de la realización de los mismos, un representante permanente, el cual será su superintendente de construcción, facultado para ejercer la profesión, es decir, con experiencia en obras de características técnicas y magnitud similares, mismo que deberá tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del presente Contrato.

El representante de “EL CONTRATISTA”, como consecuencia de su nombramiento, estará facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos a ejecutar, aún las de carácter personal, y estará obligado a acreditar su capacidad técnica con copia de su Cédula Profesional, ó en caso de no tenerla con constancia de estudios relacionados con la rama, y experiencia mínima de 3 tres años en obra similar y deberá mostrarlo a la autoridad competente siempre que se le solicite. “LA SECRETARÍA” se reserva el derecho de su aceptación el cual podrá ejercer en cualquier tiempo, y de solicitar, por causas justificadas, la sustitución del mismo, a lo que “EL CONTRATISTA” tendrá la obligación de nombrar a otro. Además, “EL CONTRATISTA” se obliga a adaptar un espacio en la obra, que hará las veces de oficina, así como contar con los servicios de un perito responsable de obra, por el tiempo que dure la ejecución de los trabajos, que deberá conocer el proyecto, las especificaciones de construcción, programa de ejecución, las Especificaciones Generales de Construcción que en su caso apliquen: de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ó de la Secretaría de Salubridad y Asistencia y del Instituto Mexicano del Seguro Social, ó del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, ó de la Comisión Nacional del Agua, ó de la Comisión Federal de Electricidad, etc., y las Especificaciones Particulares de Construcción, y ejercerá las funciones y responsabilidades propias.

Así mismo, se adaptará un espacio en la obra, que hará las veces de oficina, la cual, a juicio y dictaminacion de “LA SECRETARÍA”, podrá solicitarse a “EL CONTRATISTA” la entrega de los materiales utilizados en la construcción de la misma, siempre y cuando dichos materiales sean considerados reutilizables y dicha circunstancia haya sido notificado por aquella en la junta de aclaraciones y modificaciones llevada a cabo en el proceso de licitación correspondiente.

VIGÉSIMA: RELACIONES LABORALES: “EL CONTRATISTA”, como empresario y patrón del personal que ocupa, y con motivo de los trabajos materia de éste Contrato, será el único responsable de todas las obligaciones derivadas de las disposiciones Legales, Fiscales y demás Ordenamientos en materia de Trabajo y de Seguridad Social. “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “LA SECRETARÍA” en relación con los trabajos del presente Contrato.

VIGÉSIMA PRIMERA: BITÁCORA DE OBRA: La Bitácora de Obra será el instrumento técnico de control de los trabajos, establecido como medio de comunicación convencional entre “LA SECRETARÍA” y “EL CONTRATISTA”, y estará vigente durante el desarrollo de los trabajos, por lo cual será obligatorio su uso, y debiendo permanecer la misma en la residencia de obra, por lo tanto no podrá ser extraída del lugar de los trabajos; las anotaciones que se hagan en la misma tendrán carácter legal, por lo que ambas partes deberán dar respuesta oportuna de las mismas, y podrá ser consultada cuantas veces lo requieran las partes.

VIGÉSIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”: "EL CONTRATISTA" se obliga a que las especificaciones de los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de las obras motivo de éste Contrato, cumplan con las Normas de Calidad establecidas en éste Contrato, y a que la realización de todas y cada una de las partes de dichas obras se efectúen a satisfacción de “LA SECRETARÍA”, así como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA SECRETARÍA” o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del Contrato, hasta por el monto total de la misma.

Además será obligación de “EL CONTRATISTA” contar con un Laboratorio de Control de Calidad que supervise el buen estado de los materiales y trabajos de su competencia, y especialmente se obliga para con el Área de Control de Calidad de “LA SECRETARÍA” a entregarle copia del documento original que emita su Laboratorio de Control de Calidad, en el cual se especifique el reporte las pruebas realizadas y sus resultados, debidamente foliados y con numeral consecutivo de la obra.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas físicas o morales, sus derechos y obligaciones derivadas del presente Contrato y sus anexos, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones de trabajos ejecutados, en cuyo supuesto se deberá contar con la previa aprobación expresa y por escrito de “LA SECRETARÍA”, en los términos señalados en el Artículo 47 último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGÉSIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: Cuando “EL CONTRATISTA” no cumpla con el programa detallado de ejecución de la obra en el plazo convenido, se hará acreedor a las siguientes sanciones, con fundamento en lo previsto por los Artículos 56, 57 y 58 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, salvo que cuente con la autorización expresa y por escrito de “LA SECRETARÍA”:

A).- RETENCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Con el fin de verificar si “EL CONTRATISTA” ejecuta las obras objeto de este Contrato, de acuerdo al programa de montos de obra por periodos de tiempo convenido obtenido del programa de construcción detallado, vigente y ponderado por partidas; “LA SECRETARÍA” comparará en cada estimación, el importe de los trabajos ejecutados con el que debió realizarse, en términos de dicho programa, en el entendido de que la obra mal ejecutada según las Especificaciones Generales de Construcción aplicables, descritas en forma sucinta en el Catálogo de Conceptos, se tendrá por no realizada.

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance de la obra ejecutada y reconocida semanalmente en bitácora por el Residente de Supervisión, es menor a la que debió llevarse a cabo, “LA SECRETARÍA” retendrá un total del 10% (Diez por ciento) de la estimación del periodo, antes de que dichas retenciones den motivo a la rescisión administrativa del contrato. De igual manera, cuando se realizare una nueva revisión y el avance de los trabajos sea igual o mayor al que debió realizarse según el programa de ejecución vigente, “LA SECRETARÍA” reintegrará a “EL CONTRATISTA” el importe de las retenciones que al momento de ésta última revisión tuviese acumuladas.

Las retenciones que en su momento se apliquen, conforme al procedimiento estipulado en la presente Cláusula, y que lleguen a convertirse en penalizaciones, formarán parte de la sanción global que se le aplique a “EL CONTRATISTA”.

B).- PENALIZACIONES AL TÉRMINO DEL PLAZO CONTRACTUAL: Para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya la obra encomendada en el plazo concedido según el programa de ejecución vigente, se le aplicará una pena convencional a partir del día siguiente de la fecha de terminación fijada en el programa, por cada día de atraso y hasta el vigésimo día calendario, por un monto del 0.5% (cero punto cinco por ciento); y a partir del vigésimo primer día calendario, será del monto del 1% (Uno por ciento); ambos porcentajes calculados sobre la diferencia entre el importe sin el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) de la obra realmente ejecutada y el importe total sin I.V.A. de la que debió realizarse, multiplicada por el número de días transcurridos desde la fecha de terminación pactada, siendo inamovible la base del monto de penalizaciones hasta el día que se ejecute la obra.

Independientemente de las penas convencionales señaladas en los incisos anteriores, “LA SECRETARÍA”, podrá optar entre exigir el cumplimiento del Contrato o bien la rescisión del mismo, de conformidad con lo previsto por los Artículos 61 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“EL CONTRATISTA” acepta que, cuando el monto de las sanciones acumuladas, representen el monto de la garantía de cumplimiento, “LA SECRETARÍA” deberá proceder a la rescisión administrativa del Contrato. Además “EL CONTRATISTA” se compromete y acepta proporcionar las facilidades para que “LA SECRETARÍA” y/o cualquiera de las Dependencias que ésta designe y que tenga facultad para ello, pueda realizar su intervención pertinente, bien sea en la obra, materiales o en la documentación relativa. En caso de no ser así, la simple negativa será suficiente para decretar la rescisión administrativa del Contrato, con fundamento en lo previsto por la fracción VIII del artículo 127 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con las consecuencias previstas en este documento.

Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por causas de fuerza mayor o casos fortuitos o cualquier otra no imputable a “EL CONTRATISTA”, ya que en tal evento “LA SECRETARÍA”, autorizará, después de haber hecho el análisis correspondiente, el programa modificado que presente “EL CONTRATISTA” a “LA SECRETARÍA”.

“EL CONTRATISTA” tiene en todo momento, durante la vigencia del presente Contrato, la obligación de asignar recursos suficientes para garantizar la ejecución de la obra en el tiempo contratado, puesto que el pago de la penalización señalada en la presente Cláusula de ninguna manera significa autorización de una prórroga por parte de “LA SECRETARÍA”.

VIGÉSIMA CUARTA: PENALIZACIÓN AL CONCRETO: Un concreto se dará por aceptado cuando el 80% (Ochenta Por Ciento) de las resistencias obtenidas a los 28 (Veintiocho) días cumplan con la resistencia de proyecto (f´c), y el restante 20% (Veinte Por Ciento) sea inferior sólo en un 10% (Diez Por Ciento) a dicha resistencia (f´c).

En caso de que el porcentaje de muestras que no cumplan con la resistencia (f´c) sea mayor al 20% (Veinte Por Ciento), se penalizará en forma económica, pagando “LA SECRETARÍA” el concreto en un precio unitario igual al porcentaje obtenido de muestras que sí cumplen.

Cuando se obtengan resistencias menores al 90% (Noventa Por Ciento) de la resistencia (f´c), el concreto se deberá demoler y reponer con cargo a “EL CONTRATISTA”.

VIGÉSIMA QUINTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: “LA SECRETARÍA” podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o cuando ocurran razones de interés general, sin que ello implique su terminación definitiva; para tal efecto, se le comunicará a “EL CONTRATISTA” dicha suspensión, indicando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los trabajos, así como las acciones que éste deberá considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construcción.

El presente Contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.

VIGÉSIMA SEXTA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: “LA SECRETARÍA”, podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el presente Contrato, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA” que se estipulan en el presente Contrato y sus anexos; así mismo, deberá dar por rescindido el Contrato de ocurrir cualquiera de las circunstancias previstas por el Artículo 127 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, rescisión que operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial.

La contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y demás disposiciones administrativas sobre la materia, así como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA” que se estipulan en el presente Contrato, da derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para “LA SECRETARÍA”, además de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales, conforme a lo establecido por este Contrato, y se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo.

En el procedimiento de rescisión administrativa de Contrato, deberá observarse lo estipulado en los Artículos 61 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como lo previsto en la Sección VII del Capítulo Cuarto del Título Tercero del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Para la amortización del anticipo en caso de rescisión administrativa, el saldo por amortizar deberá reintegrarlo “EL CONTRATISTA” a “LA SECRETARÍA” ó a la Secretaría de Finanzas del Estado, en un plazo no mayor de 10 (Diez) días calendario contados a partir de la fecha en que le sea comunicada el Oficio de Resolución de la Rescisión, independientemente de la continuación de dicho procedimiento; en caso de que no lo reintegre deberá pagar gastos financieros de acuerdo a la tasa que establezca el Código Fiscal de la Federación sobre el saldo no amortizado, computarizado por días calendario desde el vencimiento del plazo hasta la fecha en que “EL CONTRATISTA” entregue la cantidad.

VIGÉSIMA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Las partes contratantes se obligan a sujetarse estrictamente, para la supervisión y ejecución de la Obra objeto de éste Contrato, a todas y cada una de las Cláusulas que lo integran, así como a las especificaciones, términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Normatividad aplicable a que se hace referencia tanto en el inciso II.4 de la Declaración II, así como en la Cláusula Vigésima Novena, ambos del presente instrumento.

VIGÉSIMA OCTAVA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO: “LA SECRETARÍA” y “EL CONTRATISTA” podrán, de común acuerdo, dar por terminado anticipadamente el presente Contrato por razones de interés general o por caso fortuito o fuerza mayor, según corresponda, y podrá darse por terminado anticipadamente el presente Contrato cuando la temporalidad de la suspensión de los trabajos no se pueda definir, de conformidad con lo estipulado en los Artículos 60 y 62, fracción IV y dos últimos párrafos, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Éste evento deberá ser asentado en la Bitácora de Obra, anotando claramente las causas que originaron dicho evento, y firmando de común acuerdo “LA SECRETARÍA” y “EL CONTRATISTA”.

VIGÉSIMA NOVENA: NORMATIVIDAD APLICABLE: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y demás Normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables, así como, en lo que respecta a responsabilidades laborales de “EL CONTRATISTA”, la Ley Federal del Trabajo, o supletoriamente por lo dispuesto por el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

TRIGÉSIMA: JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES: Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la ciudad de Aguascalientes, Ags., por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

El presente Contrato se firma en original y copia a los días del mes de del año, en la ciudad de Aguascalientes, Ags.

“LA SECRETARÍA”:

I.C. LUIS GERARDO DEL MURO CALDERA

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

Ced. Prof. 1’882,911

“EL CONTRATISTA”:

_____________________________________________________________

T E S T I G O S :

_________________________ ________

I.C. RAFAEL MARTINEZ DELGADO

DIRECTOR DE LICITACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE LA S.O.P.

Ced. Prof. 2’053,205

_________________________ __________

M.A. JUAN CARLOS MARTINEZ OLIVARES

DIRECTOR GENERAL DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA DE LA S.O.P.

Ced. Prof. 4’547,222


LICITACIÓN No.: _________________. PAQUETE No. ________________

NÚMERO TOTAL DE HOJAS FOLIADAS EN ESTA PROPUESTA : ____________

DOCUMENTO FEDERAL

1

CERTIFICACIÓN DE VISITA AL SITIO DE LAS OBRAS, MINUTA DE LA JUNTA ACLARATORIA, DATOS DE LA EMPRESA Y COPIA DE RECIBO DE PAGO.

Recibo de propuesta

________________________________________________

NOMBRE DE LA EMPRESA Y

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

RECIBO DE PROPUESTA

Aguascalientes, Ags., a ____ de _____________ de 2010.

RECIBÍ DE:_______________________________________________________________ LA PROPUESTA REFERENTE A LA(S) OBRA(S) _ CENDI NUEVA CREACION, FRACC. VISTAS DE ORIENTE, AGUASCALIENTES, AGS. INCLUIDA (S) DENTRO DEL PAQUETE 31002005-009-10 DE LA CONVOCATORIA U OFICIO DE INVITACIÓN No. CONV. FED. 004-10 MISMA QUE SE REINTEGRARÁ EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN EN CASO DE NO SER GANADOR.

RECIBÍ

__________________________________________

ING. JUAN CARLOS MARTÍNEZ OLIVARES

DIRECTOR GENERAL DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRAS.

(Podrá ser entregado en formato de ““EL LICITANTE””).


Gobierno del Estado de Aguascalientes

Secretaría de Obras Públicas

Código: R04-PRO01-P01-DGCL

Asunto: Visita al sitio de la obra.

Responsable: Coordinador de Licitación y Análisis

Constancia de Visita al Sitio de la Obra

Área que genera: Dir. de licitación y control financiero/ Dpto. de Licitación y Contratos

Fecha de Liberación: 05-Febrero-2008 Fecha de Revisión: N/A

Tiempo de Retención: 05 años

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA

Aguascalientes, Ags., a __ de __________ de 2010.

.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C. _______________________________________________ REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:___________________ ____________________ EFECTUÓ LA VISITA A LA LOCALIDAD DE: AGUASCALIENTES, AGS. DONDE SE REALIZARÁ(N) LA(S) OBRA(S): CENDI NUEVA CREACION, FRACC. VISTAS DE ORIENTE, AGUASCALIENTES, AGS. OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN 31002005-009-10 POR LO QUE MANIFESTAMOS CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.

SIN MÁS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED.

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS POR LA EMPRESA

_____________________________________________ __________________________________

(Podrá ser entregado en formato de ““EL LICITANTE””).


ANEXO 1

(Para ser incluido en doc. 1)

Manifiesto de facultades del representante de la empresa

DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o razón social: _________________________. Teléfono:____________ Fax: __________.

Domicilio Fiscal: __________________________. Código Postal: _______. Colonia: _____________.

Ciudad: ____________________. Municipio: ___________________. Estado: _________________.

Correo Electrónico: _____________. Objeto social de la empresa: (de acta)___________________.

REGISTROS DE LA EMPRESA

Registro Federal de Contribuyentes: _______________. Registro I.M.S.S.: ____________________.

Registro INFONAVIT: _________________. Registro CMIC (en caso de tenerlo): _______________.

DATOS DEL ACTA CONSTITUTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL (En caso de persona moral)

Representante legal: ________________________. Cargo del Representante: __________________.

Escritura Pública No.: ____ de fecha: ____________ otorgada ante el Notario: __________________.

Con No. de Notario: ____. Escritura inscrita en el Registro Público la Propiedad y Comercio con No.: ____

fojas de la ___ a la ____ con fecha: ______________ de la ciudad de ________________________.

El Representante legal: _____________________, acredita su cargo en la escritura No.: __________.

de fecha: _____________ otorgada ante el Notario: ___________________________ con No. ____.

inscrita en el Registro Público de la propiedad y Comercio con No.: ___, fojas de la ___ a la ___ de fecha: __________

DATOS PERSONALES DEL REPRESENTANTE LEGAL.

Nombre: ________________________________. Teléfono particular de su domicilio: ___________.

Domicilio particular: _______________________. Código Postal: _______. Colonia: ______________.

Ciudad: ________________. Municipio: ________________. Estado: ________________________.

Colegio de Profesionistas al que pertenezca: ___________. R.F.C. personal (en caso de tenerlo): ______.

Bajo protesta de decir verdad se manifiesta que los datos contenidos en el presente documento son verídicos y el representante legal cuenta con las facultades suficientes para obligar a la empresa.

_________________________________________.

Nombre y firma del representante legal de la empresa Aguascalientes, Ags. ___ de __________ del 2010.


ANEXO 2

(Para ser incluido en documento 1)

Aguascalientes, Ags., a ____ de _______________ de 2010.

ING. LUIS GERARDO DEL MURO CALDERA

Secretario de Obras Públicas del Estado

Presente.

Con referencia a los trabajos de ________________________________, ubicados en ________________________________________, comprendidos dentro de la licitación No. __________________________ de la convocatoria No. __________, manifiesto que:

(SI O NO) A U T O R I Z A M O S

(según sea la decisión de ”“EL LICITANTE””)

a ““LA SECRETARIA”” a retener el dos al millar de los importes de la obra anteriormente señalada, cediéndolo a favor del Instituto del Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C. (ICIC).

(En caso de que SI se autorice anexar el siguiente párrafo):

Con la presente aportación damos cumplimiento a lo estipulado por los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 132 de la Ley Federal del Trabajo en el sentido de la responsabilidad patronal de brindar capacitación a su personal.

(En caso de NO autorizarse “brincar” hasta aquí):

Sin otro particular por el momento quedo de usted para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE

___________________________________________

Nombre y firma del Representante legal de la empresa

(Podrá ser entregado en formato de ““EL LICITANTE””).


DOCUMENTO FEDERAL

2

COPIA DE MODELO DE CONTRATO Y BASES DE LICITACIÓN y MANIFESTACIÓN DE CONOCER PROYECTOS DE LA OBRA, LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y LAS LEYES VIGENTES.


MANIFESTACIÓN DE CONOCER PROYECTOS, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y LEYES VIGENTES.

EL QUE SUSCRIBE: _______________________________________________REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD DENOMINADA:________________________________________________________ PARTICIPANTE EN LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA, DENTRO DE LA CONVOCATORIA No.: ______ PAQUETE No. _______________ DECLARO CONOCER Y HABER ESTUDIADO CUIDADOSAMENTE EL CONTENIDO DE

LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA, LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES DE CONSTRUCCIÓN Y LAS LEYES, REGLAMENTOS Y CÓDIGOS APLICABLES.

ASÍ MISMO, MANIFESTAMOS CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO, EL CUAL ANEXAMOS A ESTE ESCRITO DEBIDAMENTE FIRMADO DE CONFORMIDAD EN TODOS SUS TÉRMINOS.

AGUASCALIENTES, AGS. A _______ DE __________________ DE 2010.

___________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE LEGAL


DOCUMENTO FEDERAL

3

Programas de ejecución de los trabajos, adquisición de materiales, utilización de mano de obra, equipo y procedimiento constructivo.


GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Programa de Ejecución de los trabajos

Obra: Plazo de ejecución en días: ______________

_______________________________________________________. Fecha de inicio probable: ________________

_______________________________________________________. Fecha de terminación: ___________________

DURACIÓN

S E M A N A S (Completos o fracciones)

No.

CONCEPTO O PARTIDA

EN DÍAS

1

2

3

4

5

6

_____________________________ _____________________ ___________________________

NOMBRE DE LA EMPRESA FIRMA NOMBRE Y CARGO DEL

O PERSONA FÍSICA. REPRESENTANTE LEGAL

(Podrá ser presentado en los formatos que emite el software de ““EL LICITANTE”” siempre y cuando cumpla con los datos de este formato)


GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Programa de adquisición de materiales y subcontratos

Obra: Plazo de ejecución en días: ______________

_______________________________________________________. Fecha de inicio probable: ________________

_______________________________________________________. Fecha de terminación: ___________________

DURACIÓN

S E M A N A S (Completos o fracciones)

No.

MATERIALES Y SUBCONTRATOS

EN DÍAS

1

2

3

4

5

6

_____________________________ _____________________ ___________________________

NOMBRE DE LA EMPRESA FIRMA NOMBRE Y CARGO DEL

O PERSONA FÍSICA. REPRESENTANTE LEGAL

(Podrá ser presentado en los formatos que emite el software de ““EL LICITANTE”” siempre y cuando cumpla con los datos de este formato)


GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Programa de personal obrero y administrativo a emplear

Obra: Plazo de ejecución en días: ______________

_______________________________________________________. Fecha de inicio probable: ________________

_______________________________________________________. Fecha de terminación: ___________________

DURACIÓN

S E M A N A S (Completos o fracciones)

No.

CATEGORÍA

EN DÍAS

1

2

3

4

5

6

HERRAMIENTA

MANDO INTERMEDIO

EQUIPO DE SEGURIDAD

_____________________________ _____________________ ___________________________

NOMBRE DE LA EMPRESA FIRMA NOMBRE Y CARGO DEL

O PERSONA FÍSICA. REPRESENTANTE LEGAL

(Podrá ser presentado en los formatos que emite el software de ““EL LICITANTE”” siempre y cuando cumpla con los datos de este formato)


GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Programa de utilización de maquinaria

Obra: Plazo de ejecución en días: ______________

_______________________________________________________. Fecha de inicio probable: ________________

_______________________________________________________. Fecha de terminación: ___________________

DURACIÓN

S E M A N A S (Completos o fracciones)

No.

MAQUINARIA

EN DÍAS

1

2

3

4

5

6

_____________________________ _____________________ ___________________________

NOMBRE DE LA EMPRESA FIRMA NOMBRE Y CARGO DEL

O PERSONA FÍSICA. REPRESENTANTE LEGAL

(Podrá ser presentado en los formatos que emite el software de ““EL LICITANTE”” siempre y cuando cumpla con los datos de este formato)


DOCUMENTO FEDERAL

4

Relación de contratos de obra.

DOCUMENTO FEDERAL

5

Relación de Subcontratos y equipo de Instalación permanente.


DOCUMENTO FEDERAL

6

Información necesaria para la determinación de la propuesta económica mas conveniente para el estado.


LICITACIÓN No.: _________________. PAQUETE No. ________________

DOCUMENTO FEDERAL

7

Carta compromiso de la propuesta

______________________________________

NOMBRE DE LA EMPRESA Y

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.


CARTA DE COMPROMISO DE LA PROPUESTA

Aguascalientes, Ags., ____ de _______________ de 2010.

ING. LUIS GERARDO DEL MURO CALDERA

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS.

PRESENTE.

Me refiero a la convocatoria u oficio de invitación No. _______________, de fecha ____________, mediante la cual se convoca o invita al paquete No. __________, relativo a los trabajos:

Sobre el particular, por mi propio derecho en su caso o como representante legal de la empresa ___________________________________ manifiesto a usted lo siguiente:

Se han adquirido oportunamente las bases de licitación relativas a la preparación e integración de la proposición para la celebración de la licitación de que se trata; enterados de su contenido y aceptadas íntegramente. Para tal efecto se presenta nuestra proposición firmada, en apego a las bases de licitación citadas.

Igualmente expongo que se han tomado las providencias indicadas en las bases y que hemos tenido la debida participación de lo tratado, aceptando la asentado tanto en la(s) minuta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones, como de la(s) aclaración(es) complementaria(s) que se ha(n) generado al respecto, así también declaro que mi representada posee y conoce toda la información adicional proporcionada por la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Aguascalientes como complemento de la documentación inicial que se recibió.

Así mismo, manifiesto que se conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Código Urbano del Estado de Aguascalientes, El Código Municipal de Aguascalientes, así como las disposiciones administrativas expedidas en la materia, en todo lo que no se oponga a la ley, indicando bajo protesta de decir verdad que la propuesta considera totalmente lo estipulado en ellos, aceptándose, en lo conducente a la licitación correspondiente y demás actos que de ella se deriven.

De conformidad con lo anterior, se presenta la siguiente proposición con un importe total de $ _’___, ___.__ (______________________ pesos 00/100 M.N.) incluyendo el impuesto al valor agregado. El plazo de ejecución de los trabajos es de _____ días naturales contados a partir de la firma del contrato correspondiente con la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Aguascalientes.

Finalmente, si es el caso que el monto total de la propuesta varíe por efecto de las revisiones minuciosas que realice ““LA SECRETARIA””, aceptamos como monto de la propuesta el obtenido de dicha revisión.

A T E N T A M E N T E

Nombre o razón social del postor Nombre y firma del

representante (si es empresa)


DOCUMENTO FEDERAL

8

Presupuesto de obra


DOCUMENTO FEDERAL

9

Análisis de precios unitarios

9.0 Tabulador de salarios de mano de obra.

9.1 Tarjetas de Análisis de Precios Unitarios.

9.2 Tarjetas de análisis de Básicos, Costos Horarios.

9.3 Análisis de factor de sobrecosto.

9.4 Explosión de Insumos.


DOCUMENTO FEDERAL

9.0

Tabulador de salarios de mano de obra


DOCUMENTO FEDERAL

9.1

Tarjetas de análisis de precios

unitarios


DOCUMENTO FEDERAL

9.2

Tarjetas de análisis de costos

Básicos, análisis de costos horarios

ANEXO 3

(Para ser incluido en este documento 9.2)

Gobierno del Estado de Aguascalientes.

Secretaría de Obras Públicas

(Relación de Maquinaria y equipo de construcción a utilizar en obra)

Descripción de Maquinaria

Modelo

Marca

Capaci-dad

Serie (Si es propio)

Ubicación

Tiempo a usar en obra

Edad del equipo

No. de unidades en obra.

______________________________________________

Nombre y firma del representante legal de la empresa


DOCUMENTO FEDERAL

9.3

Análisis de factor de sobrecosto.

(indirectos, financiamiento y

utilidad)


DOCUMENTO FEDERAL

9.4

Explosión general de insumos

ANEXO (A) SUBCONTRATACIÓN EN OBRAS PÚBLICAS.

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

______________ de _____________de_______________(1)

(2) .

Presente.

Me refiero al procedimiento (3) No. (4) en el que mi representada, la empresa (5) acepta participar como subcontratista de la empresa (6) realizando los trabajos que consisten en (7) y que se incluyan sus datos en la propuesta que presente para tal efecto.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por los “Lineamientos para fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de contratación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, declaro bajo protesta decir verdad, que mi representada pertenece al sector (8) cuenta con (9) empleados de planta registrados ante el IMSS y con (10) personas subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representada es de (11) obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. Considerando lo anterior mi representada se encuentra en el rango de una empresa (12) atendiendo a lo siguiente

Estratificación

Tamaño (12)

Sector (8)

Rango de número de trabajadores (9) + (10)

Rango de monto de ventas anuales (mdp) (11)

Tope máximo combinado *

Micro

Todas

Hasta 10

Hasta $ 4

4.6

Pequeña

Comercio

Desde 11 hasta 30

Desde $ 4.01 hasta $ 100

93

Industria y Servicios

Desde 11 hasta 50

Desde $ 4.01 hasta $ 100

95

Mediana

Comercio

Desde 31 hasta 100

Desde $ 100.01 hasta $ 250

235

Servicios

Desde 51 hasta 100

Industria

Desde 51 hasta 250

Desde $100.01 hasta $250

250

* Tope Máximo Combinado = ((Trabajadores) X 10%) + ((Ventas Anuales) X 90%)

(9) (10) El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (9) y (10)

(10) El Tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa = (Número de los trabajafores) X 10% + (Monto de ventas Anuales) X 90% el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de su categoría.

Asimismo, manifiesto bajo protesta de decir verdad que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es: 13) .

ATENTAMENTE

(14) .

(Podrá ser presentado en los formatos que emite el software de ““EL LICITANTE”” siempre y cuando cumpla con los datos de este formato)

INSTRUCTIVO DEL ANEXO (A)

(SUBCONTRATACIÓN EN OBRAS PÚBLICAS)

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

NUMERO

DESCRIPCIÓN

1

Señalar la fecha de suscripción del documento.

2

Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante.

3

Precisar el procedimiento de que se trate, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa.

4

Indicar el número respectivo del procedimiento.

5

Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa subcontratista.

6

Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa contratista.

7

Citar brevemente los trabajos subcontratados que realizará la empresa subcontratista

8

Indicar con letra el sector al que pertenece (Industria, Comercio o Servicios).

9

Anotar el número de trabajadores de planta inscritos en el IMSS.

10

En su caso anotar el número de personas subcontratadas.

11

Señalar el rango de monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp) conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales.

12

Señalar con letra el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana, conforme a la fórmula anotada al pie del cuadro de estratificación).

13

Indicar el Registro Federal de Contribuyentes de la empresa subcontratista.

14

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa subcontratista.

Original notice
Por favor note que este aviso es únicamente para su información.
Tratamos lo mas posible de tener la información mas actualizada y detallada en nuestro sitio Web pero no podemos garantizar que toda la información dada está libre de errores.
Si tiene una sugerencia para corregir/actualizar este aviso, por favor háganoslo saber.